Законодательство Республики Коми Воркутинский р-н Вуктыльский р-н Ижемский р-н Интинский р-н Княжпогостский р-н Койгородский р-н Коми республика Корткеросский р-н Печорский р-н Прилузский р-н Сосногорский р-н Сыктывдинский р-н Сыктывкар Сысольский р-н Удорский р-н Усинский р-н Усть-Вымский р-н Усть-Куломский р-н Усть-Цилемский р-н Ухтинский р-н Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПРИКАЗ Минархстройэнерго РК от 12.01.1995 № 1-ОД <ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДРЯДНЫХ ТОРГАХ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ> (Зарегистрировано в Минюсте РК 13.04.1995 № 21) Официальная публикация в СМИ: "Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми", 20.10.1995, № 11, ст. 348 Положение, утвержденное данным документом, введено в действие с 12 января 1995 года. Зарегистрировано в Минюсте РК 13 апреля 1995 г. № 21 ------------------------------------------------------------------ МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ (МИНАРХСТРОЙЭНЕРГО РЕСПУБЛИКИ КОМИ) ПРИКАЗ от 12 января 1995 г. № 1-ОД В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 12 января 1995 года № 2 "Об организации подрядных торгов в строительстве на территории Республики Коми" приказываю: 1. Считать обязательным проведение подрядных торгов на строительство и проектирование объектов для государственных нужд Республики Коми. 2. Утвердить Положение о подрядных торгах в Республике Коми (прилагается) и ввести его в действие с 12 января 1995 года. 3. Поручить подготовку и проведение подрядных торгов на размещение заказов для государственных нужд Республики Коми, финансируемых из Республиканского бюджета, Коми республиканскому инвестиционно - строительному центру. 4. Директору Комиинвестстройцентра Шатрову С.В. в месячный срок создать в центре отдел подрядных торгов в пределах общей численности работников центра и образовать постоянно действующий тендерный комитет, поручив ему выполнение функций организатора торгов по объектам, финансируемым из средств бюджета Республики Коми. 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Главное управление строительства и инвестиций Минархстройэнерго Республики Коми. Министр В.БИБИКОВ Утверждено Приказом Минархстройэнерго Республики Коми от 12 января 1995 г. № 1-ОД ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДРЯДНЫХ ТОРГАХ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения "О подрядных торгах в Российской Федерации", утвержденного распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом и Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства от 13 апреля 1993 года № 660-р/18, и определяет порядок подготовки, организации, проведения, регулирования последствий подрядных торгов на выполнение всего комплекса работ и оказания услуг, связанных со строительством новых, расширением, реконструкцией и ремонтом действующих объектов на территории республики. 1.2. Проведение торгов на объекты, возводимые за счет средств республики, является обязательным. 1.3. Торги на объекты, возводимые за счет средств бюджета Республики Коми, могут быть объявлены только при наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации; по объектам, возводимым за счет иных источников финансирования, - при наличии заключения экспертизы. 1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: Подрядные торги - форма размещения заказов на строительство, предусматривающая выбор подрядчика для выполнения работ и оказания услуг на конкурсной основе; Объект торгов - производственный или непроизводственный объект, к которому относится предмет торгов; Предмет торгов - конкретные виды работ и услуг, по которым проводятся торги; Участник торгов - лицо, имеющее право принимать участие в торгах, в их подготовке, проведении, утверждении результатов торгов; Заказчик - лицо, для которого строится, реконструируется или оснащается объект торгов; Организатор торгов - лицо, которому заказчиком поручено проведение торгов; Тендерная документация - комплект документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных характеристиках объекта и предмета торгов, а также об условиях и процедуре торгов; Тендерный комитет - постоянный или временный орган, создаваемый для проведения торгов; Тендер - форма проведения подрядных торгов, представляющая собой соревнование представленных претендентами оферт с точки зрения их соответствия критериям, содержащимся в тендерной документации; Претендент - лицо, решившее принять участие в торгах до момента регистрации оферты; Оферта - предложение заключить контракт в отношении конкретного предмета торгов на условиях, определяемых тендерной документацией; Оферент - лицо, представившее оферту; Альтернативное предложение - предложение, представляемое одновременно с основным, содержащее отличающиеся от основного предложения условия; Паушальная цена - общая цена без дифференциации ее составляющих. 1.5. Предметом торгов может быть заказ на: строительство, реконструкцию и капитальный ремонт предприятий, зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, в том числе на условиях "под ключ"; выполнение строительных, монтажных, пусконаладочных и других видов работ; поставку комплектного технологического оборудования, в том числе на условиях "под ключ"; любые технически и организационно обоснованные сочетания указанных работ и услуг. 1.6. Основными видами подрядных торгов являются: в зависимости от проведения организатором торгов предварительного отбора претендентов - с предварительной квалификацией и без предварительной квалификации; в зависимости от участия иностранных оферентов - с участием иностранного оферента и без участия иностранного оферента; в зависимости от участия оферентов в процедуре торгов и оглашения их результатов - гласные и негласные; в зависимости от того, в который раз назначаются торги по данному предмету торгов - первичные и повторные. В зависимости от формы проведения торгов - открытые и закрытые (ограниченные по числу претендентов). 1.7. В торгах могут принимать участие все лица, желающие выступить в качестве претендентов (любые российские и зарубежные предприятия и организации независимо от формы собственности, имеющие лицензии на соответствующие виды деятельности). Запрещается участие организаций и фирм, имеющих непосредственную организационно - правовую или финансовую зависимость друг от друга (учредительство, финансовое участие, холдинг и др.). 2. Участники торгов 2.1. Основными участниками торгов являются: заказчик, организатор торгов, тендерный комитет, претенденты, оференты. 2.2. Функции заказчика при источнике финансирования из средств бюджета Республики Коми: заключает договор (приложение 19) с постоянно действующим тендерным комитетом при Комиинвестцентре; участвует в работе тендерного комитета; устанавливает окончательные условия контракта и заключает его с потребителем торгов. 2.3. Функции заказчика при других источниках финансирования: принимает решение о проведении торгов и издает в связи с этим официальный распорядительный документ; определяет лицо, которое будет выполнять функции организатора торгов, издает об этом соответствующий распорядительный документ или заключает соответствующий договор; контролирует работу организатора торгов и участвует в работе тендерного комитета; устанавливает окончательные условия контракта и заключает его с победителем торгов; определяет предмет торгов и форму их проведения (открытые или закрытые); определяет потенциальных претендентов и через тендерный комитет направляет им приглашения к участию в торгах. 2.4. Организатором торгов по объектам, финансируемым из средств бюджета Республики Коми, является тендерный комитет при Комиинвестцентре, организатором торгов по объектам, финансируемым из других источников, может быть заказчик либо любое юридическое лицо, им уполномоченное на организацию торгов (специализированные организации, а также предприятия и организации независимо от форм собственности, имеющие соответствующие лицензии). 2.5. Функции организатора торгов, пределы его прав и обязанностей, состав и организация его работы изложены в "Положении о тендерном комитете при Комиинвестцентре". 2.6. Претендент имеет право: получать от тендерного комитета исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения торгов; обращаться в тендерный комитет с просьбой об отсрочке предоставления оферты в письменной форме. Претендент утрачивает свой статус в следующих случаях: по желанию претендента - на любой подготовительной стадии; вследствие непрохождения предварительной квалификации; невнесения первого задатка к моменту представления оферты; вследствие нарушения известных ему условий торгов; по результатам анализа представленных документов в случае, предусмотренным п. 1.7 настоящего Положения. 2.7. С момента регистрации оферты претендент приобретает статус оферента. Оферент имеет право: представления альтернативного предложения; установления срока действия оферты в случае отсутствия его в тендерной документации; пересмотра своего предложения о цене в случае обращения организатора торгов к оферентам с просьбой о продлении срока действия оферты; получения расписки о приеме и регистрации оферты; отзыва оферты без отчуждения залога или с его отчуждением в зависимости от сроков, указанных в объявлении о торгах; отказа от заключения контракта, если оферент признан победителем (в этом случае отчуждаются первый и второй залоги); опротестовать результаты торгов в течение 30 дней с момента получения итогового протокола. Оферент - победитель торгов обязан внести второй залог после получения уведомления о результате торгов в установленный срок. Оферент обязан соблюдать правила и условия торгов, указанные в "Инструкции оферентам" (приложение 6). 3. Подготовка торгов 3.1. Подготовка и организация торгов по объектам, финансируемым за счет средств государственного бюджета Республики Коми, осуществляется тендерным комитетом при Комиинвестцентре, по объектам, финансируемым из других источников, заказчик вправе создавать аналогичные структуры или поручить организацию торгов другой организации. 3.2. Решение о виде торгов принимается организатором торгов. В случае гласных торгов обязательна публикация информационного сообщения в печати за месяц до начала приема оферт. Содержание информационного сообщения дано в приложении 1. При негласных торгах потенциальным подрядчикам рассылаются письма - приглашения (приложение 2). Гласным торгам может предшествовать предварительная квалификация. В этом случае публикуется объявление о предквалификации (приложение 3), а претендентам рассылается анкета с перечнем требований технологических, организационных, кадровых, финансовых и др. (приложение 4). 3.3. Тендерная документация подготавливается организатором торгов или специализированной организацией по его поручению. Документация должна быть составлена таким образом, чтобы все участники торгов понимали ее одинаково. При описании работ должны употребляться общепринятые обозначения и наименования. Документация должна быть полностью подготовлена не позднее 10 дней с момента опубликования информационного сообщения или отсылки письма - приглашения. Состав тендерной документации приведен в разделе 4 "Тендерная документация". 3.4. Для участия в торгах претендент обязан подать в адрес организатора торгов заявку, которая является предварительным документом, свидетельствующим о желании участвовать в торгах (приложение 7). К заявке прилагаются копии учредительных документов и копия платежного документа о внесении залога. На основании анализа этих документов организатор торгов принимает решение о возможности участия заявителя в торгах. Решения по этому вопросу сообщаются претендентам в письмах - уведомлениях (приложения 8, 9). 3.5. Претендентам рассылается тендерная документация (за плату или бесплатно - по решению организатора торгов). 3.6. Подготовка оферт претендентами осуществляется в течение определенного информационным сообщением срока, после чего прием оферт прекращается, а оферты, представленные после срока, отклоняются. Дата подачи оферты определяется датой регистрации организатором. 3.7. Если претендент обращается с просьбой о предоставлении дополнительного времени для разработки оферты, организатор вправе удовлетворить эту просьбу, но в этом случае дополнительное время распространяется на остальных претендентов, которые тоже получают право корректировки оферт. 3.8. Размер залога определяет заказчик или тендерный комитет (по поручению заказчика) в зависимости от стоимости СМР объекта. 4. Тендерная документация 4.1. Тендерная документация состоит из следующих разделов: - Общие сведения об объекте; - Проектная документация; - Требования по составу оферты; - Инструкция оферентам (приложение 6); - Условия по порядку проведения торгов (приложение 18); - Проект контракта (приложение 13); - Форма заявки (приложение 7); - Форма оферты с приложением (приложение 10); - Тендерная гарантия (форма гарантийного письма, приложение 17). 4.1.1. Общие сведения об объекте и предмете торгов: - Наименование, адрес, описание размещения объекта торгов; - Общее описание предмета торгов с указанием главных количественных параметров; - Даты и сроки выполнения работ; - Наименование заказчика, организатора торгов; - Условия и порядок посещения строительной площадки и другие общие условия. 4.1.2. Проектная документация: - Чертежи, схемы, расчеты, графики, ведомости объемов работ, спецификации; - Особые технические условия; - Информация о системах измерения, стандартов, испытаний, сертификации. 4.1.3. Требования по составу документации оферты: - Расчет цены предмета торгов с указанием порядка ее исчисления и распределения по основным видам работ (приложение 5); - Пояснительная записка (приложение 14); - Необходимая экономическая, техническая и технологическая документация; - Альтернативное предложение (при необходимости). 5. Процедура торгов 5.1. В установленный день и час вскрываются конверты с офертами при наличии полномочного состава тендерного комитета, результаты оформляются протоколом (приложение 11). 5.2. При вскрытии и оглашении оферт могут присутствовать оференты или их представители, имеющие на это доверенность, эксперты и иные специалисты без права голоса. 5.3. После вскрытия конвертов с офертами в сроки, определенные организатором, проводится их экспертиза. Организатор имеет право вызывать оферентов для пояснений, запрашивать у них дополнительные сведения. 5.4. Оференты и их представители не вправе присутствовать при оценке оферт. Информация о содержании и оценке оферт не сообщается лицам, не имеющим отношения к экспертизе. Организатор и привлеченные эксперты несут установленную законодательством ответственность за разглашение данной информации. 5.5. Оценка оферт и определение победителя торгов производится в соответствии с критериями, содержащимися в тендере. Такими критериями могут быть: - минимальная цена, что не является решающим; - продолжительность строительства; - гарантии качества; - деловая репутация организации; - устойчивые долгосрочные контракты. 5.6. Решение о победителе принимает организатор торгов после завершения экспертизы. Результаты оформляются итоговым протоколом (приложение 12). Копия протокола отправляется каждому оференту. Победителю направляется письмо о принятии его предложения с приглашением для заключения контракта (в течение 3 дней). 5.7. Итоговый протокол утверждается: председателем тендерного комитета при Комиинвестцентре по объектам, финансируемым из бюджета; заказчиком - в остальных случаях. 5.8. Утверждение (неутверждение) протокола о результатах торгов - это принятие решения по их последствиям. 5.9. Торги считаются завершенными после утверждения результатов. 5.10. Последствиями торгов могут быть следующие действия: подписание протокола между заказчиком и победителем с целью проведения дальнейших переговоров; подписание контракта между победителем и заказчиком; проведение повторных торгов (если в первичных торгах победитель не определен или протокол не утвержден, а также в случае, когда контракт между победителем и заказчиком не заключен). 5.11. Залоги, внесенные претендентами (кроме залога победителя), возвращаются им в течение оговоренного времени, начиная с даты определения победителя. Залог победителя учитывается в контракте. Залоги отчуждаются, если: - оферент отзывает оферту после срока, указанного в тендерной документации; - оферент откажется от заключения контракта после признания его победителем (в течение 30 дней). 5.12. Результаты торгов могут быть опротестованы оферентами в установленном порядке в течение 30 календарных дней со дня получения протокола. 5.13. В недельный срок после утверждения результатов торгов организатор публикует информацию об итогах торгов. 5.14. Расходы по организации торгов несет заказчик. По объектам за счет бюджета расходы покрываются из соответствующего бюджета; по объектам за счет других средств расходы относятся на стоимость строительства. Расходы оферентов, связанные с участием в торгах, могут быть компенсированы по фактическим затратам в случае назначения повторных торгов (решение принимает заказчик). 6. Заключение контракта (договора подряда) 6.1. После получения уведомления победитель обязан внести второй залог в оговоренный срок. Невнесение второго залога дает организатору право отменить присуждение заказа данному победителю. Первый залог в данном случае отчуждается. После внесения второго задатка между заказчиком и победителем торгов заключается контракт (приложение 13) на условиях, содержащихся в тендерной документации и оферте. По взаимному согласию в контракт могут быть внесены и иные условия, не изменяющие условия, содержащиеся в тендерной документации и оферте победителя. 6.2. До заключения контракта (договора подряда) между заказчиком и подрядчиком действует промежуточный договор - оферта. 7. Недействительность результатов торгов и ответственность сторон 7.1. Споры о признании результатов торга недействительными рассматриваются судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством. 7.2. Организатор, тендерный комитет и другие участники торгов несут ответственность за соблюдение установленных настоящим положением правил и процедур подготовки и проведения торгов и за объективность результатов торгов в порядке, установленном действующим законодательством. Приложение № 1 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Организатор торгов___________________________________________ __________________________________________________________________ (наименование организации, проводящей торги) приглашает принять участие в подрядных торгах на строительство____ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (вид работ и наименование объекта строительства) Основные характеристики объекта______________________________ __________________________________________________________________ Место строительства__________________________________________ __________________________________________________________________ Заказчик_____________________________________________________ Генпроектировщик_____________________________________________ Начало строительства_________________________________________ Окончание строительства______________________________________ Размер залога и расчетный счет для его перечисления__________ __________________________________________________________________ Сроки приобретения тендерной документации____________________ Стоимость тендерной документации_____________________________ Условия финансирования_______________________________________ (размер аванса) Финансирующий банк___________________________________________ Источник финансирования______________________________________ Условия расчетов за выполненные работы_______________________ (по пусковым комплексам, __________________________________________________________________ полной готовности, ежемесячно и др.) Стоимость строительства с учетом рыночных отношений: Всего_______________________________________________млн. руб. СМР_________________________________________________млн. руб. Оборудования________________________________________млн. руб. Прочих затрат_______________________________________млн. руб. Вид торгов:__________________________________________________ (гласные, негласные) Условия поставки оборудования и материалов: Материалы для общестроительных работ_________________________ __________________________________________________________________ Материалы для внутренних и наружных сантехнических работ_____ __________________________________________________________________ Материалы для электромонтажных работ, КИП, автоматика, связь, сигнализация______________________________________________________ __________________________________________________________________ Технологическое оборудование и трубопроводы__________________ Изготовление и поставка нестандартизированного оборудования__ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Прочие условия_______________________________________________ Условия по выполнению отдельных видов работ: Снос и перенос существующих зданий, сооружений, сетей________ __________________________________________________________________ Выполнение подрядчиком всех работ с надлежащим качеством, объеме позволяющем эксплуатацию объекта, в том числе строительство временных зданий, сооружений, сетей, необходимых для хранения материалов и выполнения работ_____________________________________ Решение вопросов по складированию лишнего грунта, мусора и карьеров__________________________________________________________ __________________________________________________________________ Обеспечение выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране строительной площадки, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ__________________________________________________ __________________________________________________________________ Пусконаладочные работы_______________________________________ Имущественная ответственность: В случае необеспечения установленных контрактом сроков ввода в действие предприятий, зданий, сооружений, пусковых комплексов и очередей, а также отдельных объектов по вине подрядчика им уплачивается штраф в размере одной тысячной части договорной стоимости за каждый день просрочки до фактического завершения строительства. За нарушение заказчиком обязательств, он уплачивает подрядчику пеню в размере 0,01% от полной стоимости строительства объекта за каждые 10 дней в течение одного месяца, а по истечении месяца по 0,03% за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательства. Окончательный срок приема заявок_____________________________ Окончательный срок приема предложений________________________ Окончательный срок отзыва предложений________________________ Критерии выявления победителя________________________________ (наименьшая цена, сокращение __________________________________________________________________ срока строительства и др.) __________________________________________________________________ Дата, место и время вскрытия конвертов с предложением________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Порядок предварительного ознакомления с объектом или площадкой_________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Заявки на участие в тендере направлять по адресу:____________ __________________________________________________________________ Телефон_______________. Расчетный счет____________________________ Примечание. Неупомянутые в информационном сообщении условия и действия заказчика и подрядчика уточняются контрактом. Приложение № 2 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми Организатор торга Руководителю предприятия (Тендерный комитет) (организации)___________ __________________________ ________________________ (индекс, адрес) ________________________ __________________________ или уполномоченному лицу Телефон___________________ ________________________ расч. счет № _____________ ________________________ __________________________ ________________________ ________________ № _______ (индекс, адрес) ПИСЬМО - ПРИГЛАШЕНИЕ Тендерный комитет приглашает Вас принять участие в негласных подрядных торгах на_______________________________________________ (объект и предмет торгов) __________________________________________________________________ Приложение. Информационное сообщение на 1 л. в 1 экз. Председатель комитета_____________________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) Приложение № 3 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ __________________________________________________________________ (наименование организации, проводящей торги) объявляет отбор квалифицированных подрядчиков на________________ __________________________________________________________________ (вид работ, наименование объекта) Общее описание работ, инструкция для участников предквалификации и анкету можно получить по адресу____________________________________________________________ Приложение № 4 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми АНКЕТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ 1. Сведения о подрядной организации: - реквизиты организации______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (индекс, адрес, телефон, телефакс, банк) - профиль деятельности_______________________________________ __________________________________________________________________ - сведения о руководстве_____________________________________ __________________________________________________________________ (Ф.И.О., образование, дата окончания учебного заведения, стаж __________________________________________________________________ работы по специальности, занимаемая должность) - структура; - дата создания, головная организация________________________ __________________________________________________________________ - число работающих___________________________________________ - краткая историческая справка о деятельности предприятия за последние 3 года__________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ - объемы работ по видам за последние 3 года__________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ - производственные и административные площади________________ __________________________________________________________________ - финансирующие банки________________________________________ __________________________________________________________________ - основные заказчики за последние 3 года_____________________ __________________________________________________________________ - производственные мощности__________________________________ __________________________________________________________________ - материально - техническое обеспечение______________________ __________________________________________________________________ 2. Устав и полномочия должностных лиц: - заверенные копии документов, относящихся к уставу и правилам внутренней субординации в организации; - данные о регистрации организации; - фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации и обладающих правом подписи юридических документов; __________________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Финансовое положение организации: - общие и заемные средства___________________________________ __________________________________________________________________ - финансовый отчет за последние 3 года_______________________ __________________________________________________________________ - характер и объем страхования деятельности организации______ __________________________________________________________________ - заверенная копия финансового баланса организации за истекший финансовый год. 4. Указания участникам предквалификации: - заполненные анкеты направлять по адресу____________________ __________________________________________________________________ - количество представляемых экземпляров______________________ - окончательный срок приема анкет____________________________ - основные сведения могут представляться в табличной форме. Таблица 1 СОСТАВ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ------T-------------------------T-------T---------T--------------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ Кол. ¦ Возраст ¦ Примечание ¦ ¦ п/п ¦ оборудования ¦ ед. ¦ лет ¦ ¦ L-----+-------------------------+-------+---------+--------------- Таблица 2 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ------T------------------T------------------T--------T-----------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ Численность ¦ Разряд ¦Образование¦ ¦ п/п ¦ профессии ¦ работающих по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разрядам ¦ ¦ ¦ L-----+------------------+------------------+--------+------------ Таблица 3 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ВОЗВЕДЕННЫХ ДАННОЙ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ -----T----------T----------------T------------T------------------¬ ¦ № ¦Наименова-¦Основные тех- ¦Сметная сто-¦ Сроки ¦ ¦п/п ¦ние объек-¦нические харак- ¦ имость ¦ строительства ¦ ¦ ¦та ¦теристики ¦(млн. руб.) +--------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ начало ¦ оконча- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ние ¦ L----+----------+----------------+------------+--------+---------- Приложение № 5 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми РАЗБИВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ (ПАУШАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ -------T-----------------------------------------T---------------¬ ¦№ п/п ¦ Описание вида работ ¦ Сумма ¦ +------+-----------------------------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+-----------------------------------------+---------------- Примечание. Разбивка представляет таблицу, в графах которой указываются соответственно номер позиции, описание вида работ и сумма. Разбивка предназначена только для платежных документов и не может быть использована в других целях, например, для изменения цен. Отдельные позиции в разбивке самостоятельного значения не имеет и не должны приниматься к платежу отдельно. Должности лиц, уполномоченных _______________________ подписывать смету _______________________ от подрядной организации (подпись, И.О. фамилия) ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА ------T-----------------T--------T----------------T--------------¬ ¦ № ¦ Описание вида ¦Кол. ед.¦ Расценка за ед.¦ Общая цена ¦ ¦ п/п ¦ работ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+--------+----------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+-----------------+--------+----------------+--------------- Должности лиц, _______________________ уполномоченных подписывать смету _______________________ от подрядной организации (подпись, И.О. фамилия) Приложение № 6 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми ИНСТРУКЦИЯ ОФЕРЕНТАМ 1. Информация о тарифах, налогах, сборах, штрафах, акциях, таможенных пошлинах. 2. Информация о транспортных, страховых и инспекционных расходах. 3. Другая коммерческая информация. 4. Информация об ограничениях, введенных законодательными и исполнительными органами, собственниками земли и недвижимости. 5. Требования по срокам гарантии банка и обязательствам победителя торгов. 6. Требования по структуре цены, условиям и порядку пересмотра цен. 7. Условия и порядок финансирования, условия кредитования сделки. 8. Сроки действия оферты, условия и порядок прекращения и продления ее действия. 9. Все тендерные документы, заполненные участником торга, должны быть подписаны руководителем или лицом, уполномоченным на это, с указанием должности, фамилии, инициалов. Подписи заверяются печатью. 10. Оферты должны быть упакованы в конверт и запечатаны. На конверте пишется наименование организации - оферента и ее адрес. Упакованный конверт вкладывается в другой, который заклеивается обычным способом. На внешнем конверте проставляется адрес и наименование организатора торгов. Обратный адрес не требуется. 11. В адрес организатора торгов предложения доставляются с нарочным и регистрируются под расписку. 12. Участник имеет право вносить изменения и исправления в документацию, переданную организатору торгов, или полностью заменить ее до срока, указанного в информационном сообщении, после которого изменения не допускаются. 12.1. Подчистки и исправления должны быть завизированы лицом, уполномоченным на то оферентом. Процедура внесения изменений состоит из следующих операций: - вскрытие конвертов; - внесение изменений; - упаковка. Повторной регистрации не требуется. 13. Предложение считается действительным только при заполнении всех пунктов тендерной документации, в ином случае организатор торгов имеет право отклонить предложение без рассмотрения. 14. Тендерная документация заполняется от руки или иным способом. Представленные цены должны строго соответствовать графам документации, так как организатор торгов при рассмотрении предложений прочтет их в данном случае буквально. 15. При обнаружении арифметических ошибок в ценах предложения организатор будет руководствоваться здравым смыслом в явных случаях и отклонять предложения в случае, когда любой вариант прочтения ошибок может исказить результат торгов или приведет к жалобам за нарушение правил. В случае расхождения между ценой за единицу и суммой цен по данной графе, предпочтение будет отдано позиционной цене. 16. По вопросам, связанным с заполнением, оформлением тендерной документации, особенностями объекта торгов и другим, оферент может проконсультироваться по ____________________________ __________________________________________________________________ (телефон и фамилия консультанта) __________________________________________________________________ (индекс и адрес организатора торгов) Приложение № 7 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ от_______________________________________________________________ (наименование юридического лица) 1. Изучив информацию о торгах, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание контракта, согласны принять участие в торгах на_______________________________________________________ __________________________________________________________________ (наименование объекта и предмета торгов) 2. Мы согласны с тем, что сумма внесенного нами залога перейдет в собственность заказчика в случаях: - отзыва своих предложений после установленного информационным сообщением срока; - отказа от заключения контракта в тридцатидневный срок после признания нас победителем торга. 3. Адрес, почтовый индекс и телефон заявителя________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Платежные реквизиты участника тендера, счет в банке_______ __________________________________________________________________ 5. Приложения: - копии учредительных документов; - платежное поручение или гарантия уплаты залога. Руководитель или уполномоченные им лица: _________________________________________ (должность, подпись, инициалы, фамилия) Принято: _________________________________________ _______________________ _________________________________________ (дата, подпись) Заключения о наличии всех необходимых документов: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Протокол оглашен и признан правильным. М.П. Председатель: (Подпись) Члены комитета: (Подписи) Приложение № 8 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми Организатор торгов Руководителю предприятия (Тендерный комитет) (организации)___________ __________________________ ________________________ (индекс, адрес) ________________________ __________________________ или уполномоченному лицу Телефон___________________ ________________________ расч. счет № _____________ ________________________ __________________________ ________________________ ________________ № _______ (индекс, адрес) О признании претендента участником торгов Тендерный комитет уведомляет Вас, что в соответствии с представленными Вами документами Вы признаны участником торга на________________________________________________________________ (объект и предмет торгов) __________________________________________________________________ Напоминаем: торг состоится "___"______________199__ г. оферты принимаются до "___"______________199__ г. Председатель комитета ____________________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) Приложение № 9 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми Организатор торгов Руководителю предприятия (Тендерный комитет) (организации)___________ __________________________ ________________________ (индекс, адрес) ________________________ или уполномоченному лицу ________________________ ________________________ ________________________ (индекс, адрес) Об отказе в признании претендента участником торгов Тендерный комитет уведомляет Вас, что в соответствии с представленными Вами документами Вы не можете быть признаны участником торгов на _____________________________________________ (объект и предмет торгов) __________________________________________________________________ Основание: __________________________________________________ __________________________________________________________________ Ваш залог будет возвращен не позднее "___"____________199_ г. Председатель комитета ____________________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) Приложение № 10 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми ФОРМА ОФЕРТЫ (с приложением, являющимся неотъемлемой частью настоящей оферты) Наименование объекта и предмета торгов_______________________ __________________________________________________________________ (предприятия, здания, сооружения, виды работ) Наименование тендерного комитета (или организации, проводящей торги)____________________________________________________________ 1. Изучив тендерную документацию, включая технические и коммерческие условия выполнения работ, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание оферты, согласны выполнить работы____________________________________________________________ (наименование вида работ) на сумму __________________ тыс. руб., которая может быть уточнена в соответствии с условиями контракта. 2. Если наше предложение будет акцептовано, принимаем на себя обязательство приступить к работе ___________________________ __________________________________________________________________ (период начала работ со дня получения распоряжения Заказчика) и выполнить предусмотренные контрактом работы за _________________ __________________________________________________________________ (дата начала и окончания строительства) 3. Если наше предложение будет акцептовано, принимаем на себя обязательство внести гарантийную сумму залога за надлежащее исполнение контракта, составляющую ____% от суммы подряда ________ _____________________________________________________________ руб. (сумма прописью) 4. Мы согласны соблюдать настоящую оферту ___________________ __________________________________________________________________ (время действия оферты) 5. До подписания контракта подряда настоящая оферта с Вашим письменным акцептом будет считаться имеющим силу контракта между нами. 6. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны акцептовывать предложения с самой низкой стоимостью работ. 7. Наименование и адрес подрядной организации _______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Заказчик Подрядчик _____________________________ ______________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) (должность, подпись, Ф.И.О.) М.П. Дата М.П. Дата Приложение к Форме оферты -----T----------------------------------T----------T-------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Величина ¦ Единицы ¦ ¦п/п ¦ ¦показателя¦ измерений ¦ ¦ус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дог.¦ ¦ ¦ ¦ L----+----------------------------------+----------+-------------- Сумма гарантии (если она в % от общей предусматривается) суммы тендера Минимальная сумма страхового взноса руб. Срок до начала работы со дня заключения договора дней Время выполнения всех работ в том числе: месяцев а) -"- б) -"- Предполагаемая договорная цена приобретения объекта (части) руб. в том числе: а) -"- б) -"- Сумма премии (вознаграждения, надбавок к цене) -"- Гарантийный срок месяцев Процент для корректировки договорной цены за каждый месяц периода между датой заполнения и датой начала работ % Процент удержания при расчетах заказчика с подрядчиком % Минимальная сумма промежуточных платежей руб. Сумма неустойки за день руб. Авансовые платежи руб. Сроки оплаты промежуточных платежей дней Заказчик Подрядчик _____________________________ ____________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) (должность, подпись, Ф.И.О.) М.П. Дата М.П. Дата Приложение № 11 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ТЕНДЕРНОГО КОМИТЕТА г. Сыктывкар "___"__________ 199__ г. __________________________________________________________________ (наименование объекта и предмета торгов) __________________________________________________________________ Присутствовали: Председатель тендерного комитета _________________________________ Члены комитета ___________________________________________________ __________________________________________________________________ Председатель рабочей комиссии ____________________________________ Члены комиссии ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Приглашенные, не имеющие права голоса: доверенные представители юридических и физических лиц (подрядчиков, органов власти и др.) (Наименование организаций, фамилии и инициалы доверенных лиц): 1. _______________________________________________________________ 2. _______________________________________________________________ 3. _______________________________________________________________ 4. _______________________________________________________________ 5. _______________________________________________________________ 6. _______________________________________________________________ Повестка дня: 1. Итоги вскрытия конвертов с предложениями. Конверты с предложениями претендентов вскрыты "___"_______ 1994 г. в час. ____ мин. ____ Приложение № 12 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ТЕНДЕРНОГО КОМИТЕТА г. Сыктывкар "___"____________ 199_ г. __________________________________________________________________ (объект и предмет торгов) __________________________________________________________________ Присутствовали: председатель тендерного комитета _________________________________ члены комитета ___________________________________________________ __________________________________________________________________ председатель рабочей комиссии ____________________________________ члены комиссии ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ приглашенные, не имеющие права голоса: доверенные представители юридических и физических лиц (подрядчиков, органов власти и др.) (наименование организаций, фамилии и инициалы доверенных лиц): 1. _______________________________________________________________ 2. _______________________________________________________________ 3. _______________________________________________________________ 4. _______________________________________________________________ 5. _______________________________________________________________ 6. _______________________________________________________________ Конверты с предложениями претендентов вскрыты "___"_______ 199_ г. Повестка дня: 1. Итоги подрядных торгов. Заключения членов комитета и экспертов по предложениям претендентов _____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Победителем торгов признан _______________________________________ __________________________________________________________________ Цена подряда (цифрами) ______________________________________ руб. (прописью) ______________________________________ руб. М.П. Председатель (подпись) Члены комитета: (подписи) Приложение № 13 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми КОНТРАКТ (ДОГОВОР ПОДРЯДА) № ______ НА СТРОИТЕЛЬСТВО___________________________ г. Сыктывкар "___"___________ 199_ г. __________________________________________________________________ (наименование юридического (физического) лица) в лице ___________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество руководителя) действующего на основании ________________________________________ (устава, положения, доверенности) именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и _____________ __________________________________________________________________ (наименование юридического (физического) лица) в лице ___________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество руководителя) действующего на основании ________________________________________ (устава, положения, доверенности) именуемого в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий контракт на весь период строительства __________________ __________________________________________________________________ на основании протокола от _____________________ № ________________ удостоверяющего победу подрядчика на торгах. СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ Понятия, применяемые в настоящем контракте, означают следующее: "Стороны": заказчик и генеральный подрядчик (именуемый в последующем подрядчик). "Заказчик": юридические и физические лица, имеющие финансовые средства и представившие поручительство по требованию подрядчика. Заказчик может передать право управления контрактом с его стороны другому юридическому и физическому лицу, специализирующемуся на выполнении такого вида работ, которое является доверенным лицом заказчика, действует от его имени и представляет его интересы в течение всего инвестиционного цикла. "Подрядчик": строительно - монтажные, проектно - строительные и другие организации и предприятия независимо от форм собственности, а также отдельные физические лица, либо организации - посредники, принимающие на себя функции по координации работ, зарегистрированные и получившие лицензию на строительную деятельность в установленном законодательством порядке. Подрядчик может по согласованию с заказчиком (если это предусмотрено контрактом) привлечь для выполнения комплекса или вида работ другие организации - субподрядчиков, заключая с ними договоры субподряда. В этом случае ответственность перед заказчиком за выполнение всех работ в сроки, предусмотренные контрактом и с надлежащим качеством должен принять на себя подрядчик. В этих условиях подрядчик будет выступать перед заказчиком в качестве генерального подрядчика, а перед субподрядчиками в качестве заказчика. "Контракт (договор подряда)", именуемый в дальнейшем "контракт", включает все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные заказчиком и подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны сторонами и в период выполнения работ. "Временные сооружения": все временные сооружения любого типа (специально возводимые или временно приспосабливаемые) необходимые для выполнения и завершения работ. "Строительная площадка": переданный по акту заказчиком подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего контракта земельный участок. Граница стройплощадки объекта обозначается ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом. "Аванс": по гражданскому праву имущественное представление (обычно в денежной форме), вручаемое кредитору в счет будущих платежей, за выполнение работы, оказания услуг или передачу имущества. Аванс служит доказательством заключения договора. При надлежащем исполнении договорного обязательства аванс засчитывается в счет окончательного платежа, при неисполнении обязательств он подлежит возврату. "Оферта": письменное предложение подрядчика заключить контракт в отношении конкретного предмета торгов на условиях, определяемых тендерной документацией. "Непреодолимая сила": чрезвычайное или непредвиденное при данных условиях событие (стихийное бедствие, например, наводнение, землетрясение; общественные явления, например, военные действия), при свершении которого участники освобождаются (частично или полностью) от исполнения обязательств по контракту. "Форс - мажор": обстоятельства при наступлении которых исполнение обязательств любой из сторон оказывается полностью или частично невозможным (пожар, стихийное бедствие, война, блокада и т.д.). "Лицензия": разрешение, выдаваемое компетентными государственными органами на ведение некоторых видов хозяйственной деятельности. "Сертификат": официальный документ, удостоверяющий качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ их соответствие стандарту. Содержит показатели качества, технические характеристики. Выдается обычно предприятием - изготовителем либо экспортером. "Работы": работы, подлежащие выполнению подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта, включают строительные, монтажные и пусконаладочные и по устранению дефектов. "Скрытые работы": отдельные виды работ (устройство фундаментов, гидроизоляции, установка арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и т.п.), которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче зданий и сооружений в эксплуатацию и предъявляются строительной организацией к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ. "Проектная документация": технико - экономическое обоснование (ТЭО), проект, рабочая документация на весь объем работ, технические условия и паспорта на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, документация, получаемая от заводов - изготовителей и другая документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации объекта, разработанная в соответствии с техническим заданием. "Исполнительная документация": комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами. "Одобрение": подтверждение в письменной форме, сделанное заказчиком или подрядчиком. СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА Подрядчик в счет оговоренной ст. 3 настоящего контракта стоимости выполнит за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по возведению объекта в соответствии с условиями оферты, контракта и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации. СТАТЬЯ 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ 3.1. Стоимость сооружаемого подрядчиком по настоящему контракту объекта составляет ___________________________ млн. руб. (прописью) согласно протоколу итогов подрядных торгов от ____________________ № _________________________ 3.2. Если объемы работ в ходе строительства превысят проектное количество, обе стороны примут меры к их уточнению, издав письменные распоряжения об изменении первоначальной стоимости, сроков строительства или одного из этих параметров. Никакие устные соглашения по этому вопросу силы не имеют. 3.3. Оплату превышения расходов, в основе которых не лежит письменное дополнение к настоящему контракту, берет на себя подрядчик при условии, что их причина не заключается в несоответствующем контракту выполнении обязательств заказчиком. СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА Для выполнения работ по настоящему контракту подрядчик в счет стоимости, предусмотренной ст. 3 обязан: 4.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему и сдать работы заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта. 4.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы и оборудование, изложенные в информационном сообщении и оферте, осуществит их приемку, разгрузку и складирование. 4.3. Выполнить своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту. 4.4. Информировать заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. (В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика). 4.5. Нести ответственность перед заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту его субподрядчиками. 4.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также установить освещение. 4.7. Осуществить страхование строительных рисков. 4.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения. 4.9. Осуществить охрану строительной площадки. 4.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего контракта. СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА Для выполнения настоящего контракта заказчик обязан: 5.1. Предоставить подрядчику за 15 дней до начала работ определенных офертой, по акту подписанному подрядчиком и заказчиком, на период строительства объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению № 3 к настоящему контракту. 5.2. Предоставить подрядчику услуги согласно приложению № 6, а также поставить строительные материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок подрядчика, по номенклатуре, в количествах и в сроки, указанные в приложении № 5 настоящего контракта. 5.3. Предоставить подрядчику проектную документацию в объеме и в сроки согласно приложению № 2. Передаваемая заказчиком проектная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена, при положительном заключении органов государственной вневедомственной и экологической экспертиз. Представление заказчиком ненадлежаще оформленной или не комплектной документации приравнивается к ее непредставлению. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций, он выполняет по ним работы. При выявлении в них недостатков подрядчик сообщает об этом заказчику. Затраты, возникающие у подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются заказчиком сверх стоимости, указанной в ст. 3 настоящего контракта. 5.4. Производить оплату выполненных подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в статьях 3 и 7 настоящего контракта. 5.5. Передать подрядчику за 3 мес. до окончания строительства перечень исполнительной документации, необходимой для приемки объекта. 5.6. Передать после заключения контракта подрядчику, в сроки, предусмотренные в приложении № 4 к контракту, документы о разрешении выполнения работ, выдаваемые соответствующими органами. 5.7. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ подрядной организацией (с ее согласия) - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ. 5.8. Предоставить при реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, в случае невозможности изолировать строительную площадку, подрядчику фронт работ и осуществить за свой счет мероприятия общего характера по технике безопасности и пожарно - сторожевую охрану. Порядок и сроки освобождения заказчиком необходимых площадей и мест работы от всех сооружений и предметов препятствующих производству работ предусмотрены в приложении № 3 к контракту. 5.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта. Если заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи в эксплуатацию. В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов подрядчика. СТАТЬЯ 6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 6.1. Продолжительность строительства не должна превышать_____ мес. согласно оферты с даты подписания подрядчиком акта о передаче ему строительной площадки до даты приемки заказчиком завершенного строительством объекта. 6.2. Работы по настоящему контракту должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с графиком производства работ (приложение № 1) и с учетом положений п. 6.1 настоящей статьи. В случаях уменьшения размера финансовых ресурсов на очередной год или нарушения непрерывности финансирования срок строительства уточняется сторонами. При этом заказчик возмещает подрядчику убытки. 6.3. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в график производства работ, которые могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, на изменение графика предоставления оборудования и материалов заказчиком, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме. 6.4. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего контракта, что приведет к дополнительным затратам времени и денежных средств, согласованные сроки будут отодвинуты соразмерно этому времени. Стоимость строительства, в этом случае, подрядчик уточняет составлением предварительной сметы расходов и согласовывает ее с заказчиком. 6.5. Заказчик несет ответственность за своевременную передачу оборудования для монтажа, если это обязательство по контракту возложено на него. Если в результате недопоставок оборудования произведена остановка строительства более чем на месяц, срок окончания строительства продлевается на период остановки производства работ. СТАТЬЯ 7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 7.1. Платежи и расчеты за выполненные работы производятся согласно условиям торгов. Заказчик обеспечивает своевременное и непрерывное финансирование строительства. 7.2. При невыполнении по вине подрядчика объемов работ, предусмотренных графиком их производства, сумма предъявленного промежуточного платежа за фактически выполненные работы уменьшается на стоимость недовыполненных работ или платежи задерживаются до устранения допущенного отставания. 7.3. Окончательный расчет производится в месячный срок после принятия объекта в эксплуатацию в целом или его очереди, пусковых комплексов, а также отдельных зданий и сооружений, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершенного строительством объекта в размере 95% договорной цены, остальные 5% выплачиваются после истечения гарантийного срока. 7.4. В случае задержки установленных контрактом сроков перечисления аванса, оплаты выполненных работ и окончательных расчетов заказчик возмещает подрядчику причиненные в результате этого убытки, включая затраты по уплате процентной ставки за кредит. 7.5. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект по настоящему контракту до сдачи его в эксплуатацию. На подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 7.6. Заказчик может использовать для своих нужд и для нужд эксплуатации часть сооружаемого объекта, строительство которого подрядчиком не закончено. Возможность такой эксплуатации подтверждает подрядчик. Передача заказчику в эксплуатацию части сооружаемого объекта осуществляется в порядке, установленном для приемки завершенного строительством объекта. Подрядчик получает право на окончательный расчет за сданную заказчику часть строящегося объекта, в соответствии с пунктом 7.3 настоящей статьи. СТАТЬЯ 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 8.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени заказчика совместно с подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации. Уполномоченный заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. Подрядчик обеспечивает представителя заказчика помещением для работы. 8.2. Между представителем заказчика и подрядчиком на строительной площадке будут регулярно проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов. 8.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным сроками, указанными в ст. 6 настоящего контракта. 8.4. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет подрядчик. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью подрядчика. 8.5. Заказчик предоставляет подрядчику исходные точки, их координаты и уровень для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке объекта в трехдневный срок с даты подписания акта о передаче строительной площадки подрядчику. Подрядчик согласно графику производства работ создает геодезическую разбивочную основу для строительства. Состав и объем геодезической разбивочной основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Он несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Если в процессе выполнения работ обнаружатся ошибки в произведенных разбивочных и геодезических работах, то подрядчик вносит соответствующие исправления за свой счет. Подрядчик сохраняет схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах и в период строительства и к его окончанию передаст их заказчику. 8.6. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет подрядчик. 8.7. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Материалы, изделия, обеспечение которыми возложено на заказчика, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене заказчиком в срок, установленный подрядчиком, с учетом графика производства работ. 8.8. Подрядчик письменно информирует заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием заказчиком и подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее. 8.9. В случае, если заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются подрядчиком. 8.10. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличных полос, включая участки дорог и тротуаров, вывозку строительного мусора с площадки в период строительства в места, указанные заказчиком. 8.11. Заказчик вправе вносить любые изменения в объект работ, которые по его мнению необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для подрядчика на выполнение следующих работ: увеличить или сократить объем работы, включенной в контракт; исключить любую работу; изменить характер или качество или вид любой части работы; выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства. Если в результате этих изменений возникает необходимость в переделке ранее выполненных работ, или замене установленного оборудования, то подрядчик составляет смету и представляет ее на рассмотрение заказчику. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то подрядчик приступает к их выполнению только после подписания заказчиком и подрядчиком соответствующего дополнительного соглашения к настоящему контракту. 8.12. С момента начала работ и до их завершения подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях заказчика и подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, а также все что может повлиять на окончательный срок завершения строительства). Если заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных заказчиком в журнале. СТАТЬЯ 9. ОХРАНА РАБОТ 9.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки заказчиком завершенного строительством объекта. 9.2. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет заказчик. СТАТЬЯ 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то подрядчик и заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта. СТАТЬЯ 11. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 11.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания контракта. 11.2. Приемка объектов производится в течение двух недель с даты получения заказчиком письменного извещения подрядчика о его готовности. 11.3. Подрядчик передает заказчику за пять дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном заказчиком, согласно п. 5.5 ст. 5 настоящего контракта, Подрядчик письменно подтверждает заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам. 11.4. С момента приемки объекта заказчиком, он переходит в его собственность. Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения. Подрядчик после оформления приемки объекта заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных контрактом, которые остались не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения. СТАТЬЯ 12. ГАРАНТИИ 12.1. Подрядчик гарантирует: выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта; качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта. 12.2. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 мес. с даты подписания сторонами акта о приемке законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается 24 мес. 12.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продлить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется подрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации. Подрядчик обязан устранить допущенные по вине дефекты, обнаруженные в течение 12 месяцев со дня приемки построенного объекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом подрядчика и заказчика. Если подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого подрядчика за счет гарантийной суммы, предусмотренной в ст. 7 настоящего контракта. Если сумма расходов заказчика окажется больше размера сумм, подлежащих выплате подрядчику, то подрядчик оплатит заказчику разницу, соответствующую его фактическим расходам в соответствии со счетом заказчика. 12.4. При отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, то заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по финансированию дефектов и недоделок и их характеру, что исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. СТАТЬЯ 13. ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ 13.1. Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензий на строительную деятельность и сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок. СТАТЬЯ 14. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 14.1. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта у подрядчика в следующих случаях: задержки подрядчиком начала строительства более чем на 2 мес. по причинам, не зависящим от заказчика; задержки подрядчиком хода строительства по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в контракте, увеличивается более чем на два месяца; нарушения подрядчиком условий контракта, ведущий к снижению качества работ, предусмотренных проектом; аннулирования лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие подрядчика права на производство работ. 14.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях: остановки заказчиком выполнения строительно - монтажных работ по причинам, не зависящим от подрядчика, на срок, превышающий 3 мес.; уменьшения стоимости строительства более чем на 1/3 в связи с внесением заказчиком изменениями в проектную документацию; утраты заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства. 14.3. При расторжении контракта по совместному решению заказчика и подрядчика незавершенное строительство передается заказчику, который оплачивает подрядчику стоимость выполненных работ, в объеме определяемом ими совместно. 14.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне. Контракт подряда расторгается в установленном порядке. 14.5. При расторжении контракта виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею убытки, включая упущенную выгоду. СТАТЬЯ 15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 15.1. За нарушение заказчиком обязательств (сроков передачи проектной документации, оборудования, материалов и изделий, указанных соответственно в приложениях, за просрочку платежей согласно ст. 7 настоящего контракта и других обязательств, установленных в контракте), он уплачивает подрядчику пеню в размере 0,01% от полной стоимости строительства объекта за каждые десять дней в течение одного месяца, а по истечении месяца по 0,03% за каждые последующие десять дней до фактического исполнения обязательства. 15.2. В случае необеспечения установленных контрактом сроков ввода в действие предприятия, зданий, сооружений, пусковых комплексов и очередей, а также отдельных объектов по вине подрядчика им уплачивается штраф, в размере одной тысячной части договорной стоимости за каждый день просрочки до фактического завершения строительства. 15.3. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по контракту подряда сторона, нарушившая контракт возмещает другой стороне в сумме, не покрытой пеней убытки, выразившиеся в произведенной другой стороной расходах, утрате или повреждения ее имущества, включая упущенную выгоду. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре. СТАТЬЯ 16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 16.1. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему контракту. 16.2. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения заказчика. 16.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине заказчика соответственно заказчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет заказчик. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет заказчик. 16.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 16.5. Любая договоренность между заказчиком и подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту. 16.6. Если подрядчик после завершения работ по контракту оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то заказчик задержит оплату выполненных работ подрядчику до даты освобождения им строительной площадки. 16.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации. 16.8. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 16.9. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН: "ЗАКАЗЧИКА" ______________________________________________________ (полное наименование, почтовый индекс, адрес) расчетный счет № ____________________ находится в ________________ (наименование, __________________________________________________________________ почтовый адрес банка) "ПОДРЯДЧИКА"______________________________________________________ (полное наименование, почтовый индекс, адрес) расчетный счет № ____________________ находятся в ________________ (наименование, __________________________________________________________________ почтовый адрес банка) К контракту прилагаются: 1. График на производство строительно - монтажных работ. 2. График передачи проектной документации. 3. График передачи площадки. 4. График передачи разрешений. 5. График передачи подрядчику оборудования, материалов и изделий. 6. Перечень услуг, предоставляемых заказчиком подрядчику. "ЗАКАЗЧИК" "ПОДРЯДЧИК" М.П. М.П. Приложение № 1 к Контракту от "___"___________ 199__ г. ГРАФИК НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ _____________________________________________ _____________________________________________ -------------T----------------T-----------------------------------------------¬ ¦Наименование¦Стоимость работ ¦ Распределение объемов работ по кварталам ¦ ¦предприятия,¦ по контракту ¦ ¦ ¦здания, +-------T--------+-----------T-----------T-----------T-----------+ ¦сооружения ¦ всего ¦в т.ч. ¦I квартал ¦II квартал ¦III квартал¦IV квартал ¦ ¦очередей и ¦ ¦строи- +----T------+----T------+----T------+----T------+ ¦пусковых ¦ ¦тельно -¦все-¦в т.ч.¦все-¦в т.ч.¦все-¦в т.ч.¦все-¦в т.ч.¦ ¦комплексов ¦ ¦монтаж- ¦го ¦ СМР ¦го ¦ СМР ¦го ¦ СМР ¦го ¦ СМР ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(СМР) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------+--------+----+------+----+------+----+------+----+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ L------------+-------+--------+----+------+----+------+----+------+----+------- Примечание. В случае расчетов заказчика с подрядчиком за выполненные работы к 15 числу каждого месяца текущего, распределение объемов работ производить по месяцам. Заказчик: Подрядчик: Приложение № 2 к Контракту от "___"_____________199__г. ГРАФИК ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ___________________________________ _______________________________________ ------T------------------------T---------------T-----------------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦ Срок передачи ¦ Примечание ¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------+---------------+------------------ Заказчик: Подрядчик: Приложение № 3 к Контракту от "___"_____________199__г. ГРАФИК ПЕРЕДАЧИ ПЛОЩАДКИ _________________ ------T------------------------T---------------T-----------------¬ ¦ N№ ¦ Наименование объектов ¦ Срок передачи ¦ Примечание ¦ ¦ п/п ¦ и работ ¦ площадки ¦ ¦ L-----+------------------------+---------------+------------------ Заказчик: Подрядчик: Приложение № 4 к Контракту от "___"_____________199__г. ГРАФИК ПЕРЕДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ ___________________ ------T------------------------T---------------T-----------------¬ ¦ N№ ¦ Наименование ¦ Срок передачи ¦ Примечание ¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------+---------------+------------------ Заказчик: Подрядчик: Приложение № 5 к Контракту от "___"_____________199__г. ГРАФИК ПЕРЕДАЧИ ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ____________________________________________ -----T------------------------T-------T----T-------T-------------¬ ¦ N№ ¦Наименование оборудова- ¦Модель,¦Ед. ¦Кол-во ¦Срок передачи¦ ¦ п/п¦ния, материалов ¦ марка ¦изм.¦ ¦ ¦ L----+------------------------+-------+----+-------+-------------- Заказчик: Подрядчик: Приложение № 6 к Контракту от "___"_____________199__г. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ ------T----------------------T---------T------------T------------¬ ¦ N№ ¦ Наименование услуг ¦ Ед. ¦ Количество ¦ Сроки ¦ ¦ п/п ¦ ¦ измер. ¦ ¦ ¦ L-----+----------------------+---------+------------+------------- Заказчик: Подрядчик: Приложение № 14 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми ТЕНДЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В состав тендерной информации входят следующие документы: 1. Программа работ, в которой показывается динамика физических объемов работ каждой основной операции во времени (в том числе проектные работы по календарным месяцам периода строительства) с учетов обязательств и препятствий. 2. Схема организации проектирования (если это входит в обязанности претендента). 3. Фамилии основных руководящих работников (включая мастеров) с указанием прошлого опыта. 4. Перечень оборудования, которое будет использовано для выполнения работ, принятой в разбивке предварительной (паушальной) цены. 5. Потребность в рабочей силе по видам выполняемых работ работников разной квалификации с выделением рабочих из третьих стран, местной рабочей силы, командированных. По требованию заказчика представляется график в человеко - часах для строительных организаций руководящих работников (включая старшего мастера) для всех видов работ. 6. Схема организации работ. 7. Схема организации транспортных перевозок. 8. Предложения по технике безопасности с указанием ответственного по технике безопасности, его заместителя, их практического опыта и квалификации. 9. Список субподрядчиков по видам работ. 10. Предполагаемое рабочее время с указанием рабочих часов для каждого нормального рабочего дня, специальные дни отдыха, праздничные дни, рабочие часы для специальных работ. 11. Предложения по финансированию. 12. Сведения об ожидаемых наличных платежах (помесячно). Эти сведения должны быть совместимы с программой строительства и со статьями о платежах, включенными в разбивку предварительной (паушальной) цены и предварительной сметы. 13. Сведения о будущем профиле и специфике объекта. 14. Расчет дополнительно используемой рабочей силы. 15. Предложения по подготовке кадров, обеспечению жилья и объектами социальной инфраструктуры работников предприятия. 16. Предполагаемая технология производства, оценка уровня экологичности, экономичности, рентабельности, а также иные сведения по усмотрению тендерного комитета. Приложение № 15 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми Организатор торгов Руководителю предприятия (тендерный комитет) (организации)___________ __________________________ ________________________ (индекс, адрес) ________________________ __________________________ или уполномоченному лицу Телефон___________________ ________________________ расч. счет № _____________ ________________________ __________________________ ________________________ _______________ № ________ (индекс, адрес) О признании претендента победителем торгов Тендерная комиссия уведомляет Вас, что Вы признаны победителем торгов на ____________________________________________ __________________________________________________________________ (объект и предмет торгов) __________________________________________________________________ Напоминаем Вам, что в течение 30 дней с момента объявления победителя торгов, Вы должны заключить контракт с заказчиком, до подписания контракта Ваша оферта имеет силу контракта. Приложение. Копия протокола по итогам торгов на 1 л. в 1 экз. Председатель комитета _______________________________________ (подпись, Ф.И.О.) Приложение № 16 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми Организатор торга Руководителю предприятия (тендерный комитет) (организации)___________ __________________________ ________________________ (индекс, адрес) ________________________ __________________________ или уполномоченному лицу Телефон __________________ ________________________ расч. счет № _____________ ________________________ __________________________ ________________________ _______________ № ________ ________________________ Об итогах торгов Тендерный комитет уведомляет Вас, что победителем торгов на __________________________________________________________________ (объект и предмет торгов) __________________________________________________________________ признан __________________________________________________________ __________________________________________________________________ (наименование юридического лица) Ваш залог будет возвращен не позднее "___"__________ 199__ г. Приложение. Копия протокола по итогам торгов на 1 л. в 1 экз. Председатель комитета _______________________________________ (подпись, Ф.И.О.) Приложение № 17 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми ТЕНДЕРНАЯ ГАРАНТИЯ (ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА) _____________________________________________________ в дальнейшем (наименование банка) Гарант, свидетельствует о том, что________________________________ (наименование подрядчика) именуемый в дальнейшем Подрядчик, при изменении своих предложений в течение срока, указанного в тендерной документации или предложенного самим Подрядчиком, а равно при отказе от выполнения заказа на подрядные работы, получаемого в результате победы в торгах на ________________________________________________________ __________________________________________________________________ (вид работ, наименование объекта) проводимых _______________________________________________________ (наименование заказчика) именуемого в дальнейшем Заказчик, по адресу ______________________ _________________________ _________________ выплатит сумму залога, (адрес) (дата) составляющую ____________% от суммы выданного подряда из имеющихся средств Подрядчика на его расчетном счете № _________ в __________ __________________________________________________________________ (реквизиты банка) в течение _____________________ дней со дня объявления Заказчику о вышеупомянутых решениях. В случае если подрядчик не располагает указанной суммой, Гарант обязуется внести ее в полном размере Заказчику с последующим представлением к оплате Подрядчику на взаимоприемлемых договорных условиях. Со стороны Гаранта Со стороны Подрядчика ______________________ ______________________ (подпись руководителя) (подпись руководителя) Дата Дата М.П. М.П. Приложение № 18 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 1. Ссылка на законодательство и соглашения, юрисдикция которых распространяется на проведение торгов и выполнение контракта. 2. Дата вскрытия конвертов и сведения о том, будет ли этот процесс гласным или негласным. 3. Основные критерии оценки оферт, причины отказа от их рассмотрения. 4. Порядок выбора победителя, порядок утверждения результатов торгов. 5. Процедура торгов состоит в том, что в определенном месте, в назначенный день и час (это опубликовано в информ - сообщении) вскрываются конверты с предложениями оферентов. Уполномоченные лица могут присутствовать на процедуре. Результаты оформляются протоколом. Далее в течение срока, определенного организатором торгов, проводится экспертиза предложений, по результатам которой определяется победитель. Итоговый протокол после утверждения направляется каждому оференту; победителю, кроме того, направляется специальное уведомление. Выявление победителя - промежуточный результат торгов, так как переговоры между победителем и заказчиком продолжаются с целью достижения заключения контракта. До этого момента между сторонами действует промежуточный договор - заполненная форма оферты. 6. Залог, внесенный победителем, учитывается в контракте, остальным участникам - возвращается в течение 2 недель после вскрытия предложений. Аналогично поступают с гарантийным письмом, которое может быть представлено вместо залога. Залог может быть отчужден в случаях: - отзыва предложения в течение контрольного срока; - отказа победителя от заключения контракта в течение 30 дней после уведомления о победе в торгах. Приложение № 19 к Положению о подрядных торгах в Республике Коми ДОГОВОР НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ г. Сыктывкар "__"___________ 199__ г. Комиинвестцентр, именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора, действующего на основании Положения с одной стороны и __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем "Заказчик" в лице__________________________ __________________________________ действующего на основании _____ ____________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя организацию подрядных торгов на строительство (реконструкцию)_____ __________________________________________________________________ (наименование объекта, краткая характеристика) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 1.2. Содержание, сроки выполнения работ определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора. 1.3. Осуществление комплекса мероприятий, связанных с подготовкой тендерной документации, информационным сообщением, анализом документов, а также проведением торгов в соответствии с положением о подрядных торгах на территории Республики Коми. 1.4. Приемка и оценка работ осуществляется в соответствии с требованиями задания на организацию подрядных торгов от "___"________ 199__ г., являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. За организацию и проведение подрядных торгов, согласно настоящему договору, Заказчик перечисляет Исполнителю ____________ рублей ___________________________________________________ рублей. (сумма прописью) 2.2. Оплата производится ____________________________________ (единовременно за выполненную работу __________________________________________________________________ поэтапно с авансовым платежом) согласно протоколу - соглашению о договорной цене на организацию подрядных торгов. 2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке. 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. Все работы выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и задания на организацию торгов от "___"_____________ 199__ г. 3.2. При завершении работ по договору в целом Исполнитель сдает Заказчику один экземпляр тендерной документации с протоколом по итогам торгов. Все дополнительные экземпляры оговариваются отдельно. 3.3. Если в процессе выполнения работ появляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в трехдневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности предложения работ, а Заказчик обязан оплатить выполненные работы в соответствии с актом прекращенных работ, представленного Исполнителем в размере _____% стоимости, определенной договором. 3.4. В случае отрицательного результата торгов Заказчик обязан оплатить Исполнителю 100% суммы, указанной в настоящем договоре. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 4.2. При задержке выдачи проектно - сметной документации и исходных данных Заказчиком виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 1% от суммы договора за каждый день просрочки. 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1. Для выполнения указанной в договоре работы Заказчик обязуется в трехдневный срок после подписания договора передать Исполнителю проектно - сметную документацию в 2 экземплярах на объект торгов, а Исполнитель в трехдневный срок после окончания торгов возвращает ее Заказчику. 5.2. В сумму договора не включены затраты, связанные с публикацией информации о торгах (начальной и итоговой), указанные затраты несет непосредственно Заказчик. 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 6.1. Срок действия договора: начало: со дня подписания договора; окончание: после проведения окончательных расчетов за выполненную работу. 6.2. Адреса и расчетные счета сторон: № Исполнителя: ________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Заказчика: __________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6.3. К настоящему договору прилагаются: 1. Задание на организацию подрядных торгов. 2. Календарный план работ. 3. Протокол соглашения о договорной цене. Исполнитель: Заказчик: Директор центра ________________________ __________________________ ________________________ "___"____________ 199__ г. "___"__________ 199__ г. М.П. М.П. Приложение к Договору на организацию подрядных торгов ЗАДАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ Наименование объекта или предмета торгов ____________________ __________________________________________________________________ (предприятие, здание, сооружения, вид работ) Место строительства _________________________________________ Генпроектировщик ____________________________________________ Начало строительства ________________________________________ Окончание строительства _____________________________________ Финансирующий банк __________________________________________ Источник финансирования _____________________________________ __________________________________________________________________ Размер залога _____________________________________ тыс. руб. Условия финансирования ______________________________________ (размер аванса) Условия расчетов за выполненные работы ______________________ (по пусковым __________________________________________________________________ комплексам, полной готовности, ежемесячно и др.) Стоимость строительства с учетом рыночных отношений: Всего _____________________________________________ млн. руб. СМР _______________________________________________ млн. руб. Оборудования ______________________________________ млн. руб. Прочих затрат _____________________________________ млн. руб. Наличие проектно - сметной документации _____________________ __________________________________________________________________ Вид торгов __________________________________________________ (гласные, негласные) Критерии выявления победителя _______________________________ (наименьшая цена, сокращение __________________________________________________________________ сроков строительства и др.) Условия поставки оборудования и материалов: Материалы для общестроительных работ ________________________ __________________________________________________________________ Материалы для электромонтажных работ КИП, автоматика, связь, сигнализация _____________________________________________________ __________________________________________________________________ Технологическое оборудование и трубопроводы _________________ __________________________________________________________________ Изготовление поставка нестандартизированного оборудования ___ __________________________________________________________________ Прочие условия ______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Условия по выполнению отдельных видов работ: Снос и перенос существующих зданий, сооружений, сетей _______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Выполнение подрядчиком всех работ с надлежащим качеством, в объеме позволяющим эксплуатацию объекта, в том числе строительство временных зданий, сооружений, сетей, необходимых для хранения материалов и выполнения работ ____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Решение вопросов по складированию лишнего грунта, мусора и карьеров _________________________________________________________ __________________________________________________________________ Обеспечение выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране строительной площадки, охране окружающей природной среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ ___________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Пусконаладочные работы ______________________________________ __________________________________________________________________ Имущественная ответственность: В случае необеспечения установленных контрактом сроков ввода в действие предприятий, зданий, сооружений, пусковых комплексов и очередей, а также отдельных объектов по вине подрядчика им уплачивается штраф в размере одной тысячной части договорной стоимости за каждый день просрочки до фактического завершения строительства. За нарушение заказчиком обязательств, он уплачивает подрядчику пеню в размере 0,01% от полной стоимости строительства объекта за каждые десять дней в течение одного месяца, а по истечении месяца по 0,03% за каждые последующие десять дней до фактического исполнения обязательства. Не упомянутые в задании условия и действия заказчика и подрядчика уточняются контрактом. Заказчик ______________________ (подпись, Ф.И.О.) М.П. "___"_________________ (дата) Приложение к Договору на организацию подрядных торгов КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ ------------------------------T-----------------T----------------¬ ¦Наименование работ по дого- ¦ срок выполнения ¦ Расчетная цена ¦ ¦вору и основных этапов его ¦ НАЧАЛО ¦ (рублей) ¦ ¦выполнения ¦ ОКОНЧАНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ (месяц, год) ¦ ¦ L-----------------------------+-----------------+----------------- От "Исполнителя" От "Заказчика" Директор центра ________________________ _____________________ ________________________ "___"____________ 199__ г. "___"__________ 199__ г. М.П. М.П. Приложение к Договору на организацию подрядных торгов ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ __________________________________________________________________ (наименование объекта) __________________________________________________________________ по договору № __________________ от "___"________________ 199__ г. Мы, нижеподписавшиеся, от лица "ЗАКАЗЧИКА"___________________ __________________________________________________________________ (полное наименование "ЗАКАЗЧИКА") и от лица "ИСПОЛНИТЕЛЯ"___________________________________________ __________________________________________________________________ (полное наименование "ИСПОЛНИТЕЛЯ") __________________________________________________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на организацию и проведение подрядных торгов в сумме _______________ руб. _______________________________________ __________________________________________________________________ (сумма прописью) При выполнении (невыполнении) "Исполнителем" условий договора в соответствии с пунктами _______________ договорная цена увеличивается (уменьшается): по пункту ________________________________________ на _____%, по пункту ________________________________________ на _____%, по пункту ________________________________________ на _____%. Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между "ИСПОЛНИТЕЛЕМ" и "ЗАКАЗЧИКОМ". Исполнитель Заказчик _____________________ ____________________ "___"____________ 199__ г. "___"__________ 199__ г. М.П. М.П. Утверждаю Директор Комиинвестцентра "___"_____________199__г. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕНДЕРНОМ КОМИТЕТЕ (ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ) I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Тендерный комитет (тендерная комиссия) является структурным подразделением Комиинвестцентра, осуществляющим подготовку и проведение: торгов подряда на строительство и проектирование объектов, финансируемых из бюджета Республики Коми. 1.2. В своей деятельности тендерный комитет (тендерная комиссия) руководствуется: Положением о Комиинвестцентре, утвержденным Минархстройэнерго Республики Коми; Положением о торгах подряда на территории Республики Коми, утвержденным Указом Главы Республики Коми от ____________ 199__ г. № ____________. II. СОСТАВ, СТРУКТУРА, ЧИСЛЕННОСТЬ 2.1. Состав, структура и численность тендерного комитета определяется директором Комиинвестцентра в зависимости от объемов работ и особенностей объектов торгов. 2.2. Председатель тендерного комитета, как начальник структурного подразделения, назначается на должность или освобождается от нее директором Комиинвестцентра по согласованию с заместителем Главы Республики Коми. III. ФУНКЦИИ 3.1. Функции в торгах подряда. 3.1.1. Принятия решений совместно с заказчиком. 3.1.2. Подготовка тендерной документации. 3.1.3. Подготовка и публикация информационных сообщений. 3.1.4. Переписка. 3.1.5. Прием, регистрация, оформление, анализ и сопровождение документов. 3.1.6. Проведение торгов. 3.1.7. Участие в переговорах заказчика с победителем торгов по заключению контракта. IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 4.1. Председатель тендерного комитета несет ответственность за принятые решения, качество тендерной документации и соблюдение процедур, предусмотренных соответствующими положениями о торгах. V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 5.1. Финансирование деятельности тендерного комитета осуществляется на основе договоров между заказчиком и Комиинвестцентром по торгам подряда. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПОДРЯДА ----T----------------T---------T-----------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦Исполни- ¦ Срок исполнения в днях ¦ ¦п/п¦ ¦тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-T-T-T-T--T---T-T--T-------T-------T---T---T---T---T---T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T---+ ¦ ¦ ¦ ¦1¦2¦3¦4¦5 ¦ 6 ¦7¦8 ¦30 ¦30 ¦69 ¦70 ¦71 ¦72 ¦73 ¦74¦75¦76¦77¦78¦79¦80¦81¦82¦83¦84¦85¦-"-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кален- ¦кален- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дарных ¦дарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+---------+-+-+-+-+--+---+-+--+-------+-------+---+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+----------------+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1.¦Оформление зада-¦Заказчик.¦ 3 ¦ ¦ ¦ния или договора¦Тендерный¦+---+ ¦ ¦ ¦на подготовку¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦тендерной доку-¦(ТК), ¦ ¦ ¦ ¦ментации, орга-¦рабочая ¦ ¦ ¦ ¦низацию и про-¦комиссия ¦ ¦ ¦ ¦ведение подряд ¦(РК) ¦ ¦ ¦ ¦ных торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.¦Представление ¦Заказчик ¦ 2 ¦ ¦ ¦полного комплек-¦ ¦ +--+ ¦ ¦ ¦та проектно -¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной докумен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦тации (ПСД)¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекта торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.¦Экспертиза ПСД и¦РК ¦ 1 58(28) ¦ ¦ ¦определение ¦ ¦ +-+ +------------------+ ¦ ¦ ¦срока продолжи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельности строи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства объекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.¦Принятие решений¦Заказчик.¦ 1 ¦ ¦ ¦о виде торгов и¦ТК, РК ¦ +-+ ¦ ¦ ¦определение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости тен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦дерной докумен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦тации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.¦Подготовка и¦РК ¦ 2 ¦ ¦ ¦публикация ин-¦ ¦ +--+ ¦ ¦ ¦формационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сообщений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(гласные торги)¦ ¦ ¦ ¦ ¦или рассылка¦ ¦ ¦ ¦ ¦писем - пригла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шений (негласные¦ ¦ ¦ ¦ ¦торги). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приложение 1 или¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6.¦Подготовка и¦РК ¦ 30(15) ¦ ¦ ¦выдача бланков¦ ¦ +-----+ ¦ ¦ ¦заявок и¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сообщения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Приложение 1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7.¦Подача заявки с¦Претен- ¦ 30(15) ¦ ¦ ¦приложением ¦дент ¦ +-----+ ¦ ¦ ¦копии учреди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельных докумен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов и копии¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8.¦Прием, регистра-¦РК ¦ 30(15) 1 ¦ ¦ ¦ция и анализ¦ ¦ +-----+ +-+ ¦ ¦ ¦заявок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9.¦Рассылка писем -¦РК ¦ 30(15) 1 ¦ ¦ ¦уведомлений о¦ ¦ +-----+ +-+ ¦ ¦ ¦признании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(непризнании) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦претендентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участниками тор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦гов. Приложение¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 или 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10.¦Подготовка и¦РК ¦ 30(15) 30(15) ¦ ¦ ¦продажа тендер-¦Претен- ¦ +-----+ +-----+ ¦ ¦ ¦ной документации¦дент ¦ ¦ ¦ ¦и ПСД (по¦ ¦ ¦ ¦ ¦заявке) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прил. 5, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6, 10, 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11.¦Подготовка ¦Претен- ¦ 30(15) 30(15) ¦ ¦ ¦оферты. ¦дент ¦ +-----+ +-----+ ¦ ¦ ¦Прил. 10, 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.¦Прием, регистра-¦РК, ¦ 30(15) 30(15) 1 ¦ ¦ ¦ция и хранение¦оферент ¦ +-----+ +-----+ +-+ ¦ ¦ ¦оферт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13.¦Процедура торгов¦ТК, РК, ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦заказчик,¦ +-+ ¦ ¦ ¦ ¦оферент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14.¦Оформление ¦ТК, РК, ¦ 1 ¦ ¦ ¦протокола по¦заказчик,¦ +-+ ¦ ¦ ¦результатам ¦оферент ¦ ¦ ¦ ¦вскрытия конвер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов с офертами. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прил. 11. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспертизы оферт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.¦Определение ¦ТК, РК ¦ 1 ¦ ¦ ¦победителя ¦ ¦ +-+ ¦ ¦ ¦торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прил. 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16.¦Оформление и¦ТК, РК ¦ 1 ¦ ¦ ¦утверждение ¦ ¦ +-+ ¦ ¦ ¦итогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протокола. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прил. 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17.¦Подписание ¦ТК, РК ¦ 1 ¦ ¦ ¦оферты с целью¦ ¦ +-+ ¦ ¦ ¦проведения даль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦нейших перегово-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ров. Прил. 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18.¦Рассылка писем -¦РК ¦ 1 ¦ ¦ ¦уведомлений об¦ ¦ +-+ ¦ ¦ ¦итогах торгов¦ ¦ ¦ ¦ ¦каждому оферен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ту, а победителю¦ ¦ ¦ ¦ ¦письмо с приг-¦ ¦ ¦ ¦ ¦лашением для¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контракта. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прил. 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19.¦Подготовка и¦РК ¦ 2 ¦ ¦ ¦публикация по¦ ¦ +----+ ¦ ¦ ¦итогам торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20.¦Подготовка ¦РК, ¦ 30 ¦ ¦ ¦контрактных ¦заказчик,¦ +-----------------------------------------+¦ ¦ ¦документов и¦оферент ¦ ¦ ¦ ¦подписание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контракта. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прил. 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21.¦Принятие решений¦ТК ¦ 1 ¦ ¦ ¦об отчуждении¦ ¦ +-+ ¦ ¦ ¦залога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22.¦Принятие решения¦ТК ¦ 1 ¦ ¦ ¦о несостоятель-¦ ¦ +-+ ¦ ¦ ¦ности торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦23.¦Передача на¦ТК, РК ¦ 1 ¦ ¦ ¦рассмотрение ¦ ¦ +-+ ¦ ¦ ¦судебным органам¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦случае возникно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦вения претензий¦ ¦ ¦ ¦ ¦по результатам¦ ¦ ¦ ¦ ¦торгов ¦ ¦ ¦ L---+----------------+---------+------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечание. Общая продолжительность цикла 75(45) дней. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ (ТЕНДЕРОВ) ----T-------------------T----------T--------------------------------¬ ¦N№ ¦ Наименование ¦Исполни- ¦ Срок исполнения в днях ¦ ¦п/п¦ ¦тель ¦ (р) - рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (к) - календарные ¦ +---+-------------------+----------+--------------------------------+ ¦ 1.¦Подготовка исходных¦Заказчик. ¦ ¦ ¦ ¦данных и публикация¦Тендерный ¦ ¦ ¦ ¦объявления о прове-¦комитет. ¦ 8р ¦ ¦ ¦дении торгов¦Рабочая ¦+---+ ¦ ¦ ¦(прил. 1, 7) ¦комиссия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.¦Анализ, обработка¦Рабочая ¦ ¦ ¦ ¦заявок и рассылка¦комиссия. ¦ ¦ ¦ ¦писем - уведомлений¦Претендент¦ ¦ ¦ ¦претендентам о¦ ¦ ¦ ¦ ¦признании и¦ ¦ ¦ ¦ ¦непризнании участ-¦ ¦ 30к 1р ¦ ¦ ¦никами ¦ ¦ +--------+--+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.¦Подготовка и¦Заказчик. ¦ ¦ ¦ ¦продажа тендерной¦Тендерный ¦ ¦ ¦ ¦документации, ¦комитет. ¦ ¦ ¦ ¦подготовка оферты¦Рабочая ¦ ¦ ¦ ¦(прил. 5 ¦комиссия. ¦ 61к ¦ ¦ ¦6, 10, 14) ¦Оферент. ¦ +----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.¦Процедура торгов,¦Тендерный ¦ ¦ ¦ ¦оформление докумен-¦комитет. ¦ ¦ ¦ ¦тов и выдача¦Тендерная ¦ ¦ ¦ ¦проекта договора -¦рабочая ¦ ¦ ¦ ¦контракта ¦комиссия ¦ ¦ ¦ ¦(прил. 11, 12, 15, ¦ ¦ 5р <*> ¦ ¦ ¦16) ¦ ¦ +--+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.¦Заключение договора¦ ¦ ¦ ¦ ¦контракта в течение¦ ¦ 10р ¦ ¦ ¦30 дней (прил. 13) ¦ ¦ +---+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------+----------+--------------------------------- Примечания. 1. <*> Срок может быть увеличен за счет экспертизы оферта. 2. Общая продолжительность цикла - 75 (45) дней. ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru