ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации МО "Удорский район" от 15.08.2005 № 380
(ред. от 10.09.2007)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ИЗ БЮДЖЕТА МО "УДОРСКИЙ РАЙОН"
(вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УДОРСКИЙ РАЙОН")
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"УДОРСКИЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2005 г. № 380
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРОВЕДЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ИЗ БЮДЖЕТА МО "УДОРСКИЙ РАЙОН"
(в ред. Постановлений главы муниципального района
"Удорский" от 26.07.2007 № 342, от 10.09.2007 № 391)
Руководствуясь Законом Республики Коми от 16.06.1998 № 25-РЗ "О местном самоуправлении в Республике Коми", в целях организации ремонтных и строительно-монтажных работ на объектах социальной сферы муниципального образования "Удорский район" постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке организации, проведения и финансирования капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы из бюджета муниципального образования "Удорский район" согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Удорский район" Н.Д.Жилина.
Глава администрации
МО "Удорский район"
В.ФЕДОРОВ
Приложение
к Постановлению
главы администрации
МО "Удорский район"
от 15 августа 2005 г. № 380
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "УДОРСКИЙ РАЙОН"
(в ред. Постановлений главы муниципального района
"Удорский" от 26.07.2007 № 342, от 10.09.2007 № 391)
Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения и финансирования капитального ремонта, текущего ремонта объектов социальной сферы за счет бюджета муниципального образования "Удорский район".
I. Порядок организации работ по капитальному ремонту
1.1. Постановлением главы МО "Удорский район" утверждается перечень объектов по капитальному ремонту на очередной финансовый год за счет средств бюджета муниципального образования "Удорский район". Перечень объектов по капитальному ремонту предусматривает распределение объема средств, выделенных на капитальный ремонт, на очередной финансовый год, конкретным объектам по форме согласно приложению № 1 (перечень объектов) к настоящему Положению.
1.2. Формирование проекта перечня осуществляется отделами администрации МО "Удорский район", МУ "Удорская ЦРБ" исходя из параметров проекта бюджета на очередной финансовый год в сроки, установленные главой администрации МО "Удорский район". В проекте перечня, формируемом с разбивкой по распорядителям средств бюджета МО "Удорский район", указывается:
- объекты;
- заказчики.
1.3. При разработке проекта перечня объектов по капитальному ремонту на очередной финансовый год:
- администрации сел и поселков с подчиненными им территориями муниципального образования "Удорский район" предоставляют до 1 сентября текущего года отделам администрации МО "Удорский район" заявки для включения в перечень;
- отделами администрации МО "Удорский район", МУ "Удорская ЦРБ" предложения, заявки распорядителей средств рассматриваются и передаются с предложениями главе муниципального образования "Удорский район" для составления сметной документации;
- утвержденная проектно-сметная документация проверяется и передается в отделы администрации МО, администрациям сел и поселков с подчиненными им территориями муниципального образования "Удорский район";
- после утверждения бюджета утверждается перечень объектов и доводится до распорядителей средств;
- проектно-сметная документация составляется главным специалистом по строительству, капитальному ремонту и технадзору администрации МО "Удорский район" и предоставляется на утверждение главе муниципального образования "Удорский район";
- в 2-недельный срок со дня вступления в силу решения Совета МО "Удорский район" о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год в установленном порядке отделы администрации МО, МУ "Удорская ЦРБ" предоставляют проект перечня на утверждение главы муниципального образования "Удорский район";
- перечень, утвержденный главой, является основанием для организации и проведения в соответствии с решением Совета муниципального образования "Удорский район" "Об утверждении Положения о муниципальном заказе МО "Удорский район" № 12-9-10 от 07.09.04 конкурсов на выполнение работ на оказание услуг по капитальному ремонту.
1.4. Заказчиками по капитальному ремонту объектов социальной сферы являются отделы администрации муниципального образования "Удорский район", администрации сел и поселков с подчиненными им территориями муниципального образования "Удорский район", МУ "Удорская ЦРБ".
1.5. Заказчики на основании конкурса заключают договоры на выполнение работ (услуг), в которых указываются объемы, стоимость выполненных работ, порядок оплаты, размер и порядок финансирования, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств, сведения о распределении на конкурсной основе, сроки начала и окончания работ.
1.6. При приемке объектов капитального ремонта государственной комиссии предоставляются документы согласно приложению № 11.
II. Порядок организации работ по текущему ремонту
2.1. Распоряжением глав администраций сел и поселков с подчиненными им территориями муниципального образования "Удорский район", приказом руководителей отделов (далее - распорядители средств) утверждается перечень объектов по текущему ремонту на очередной финансовый год.
2.2. Перечень объектов по текущему ремонту представляет распределение объема средств по конкретным объектам, выделенных на текущий ремонт.
2.3. Сметы на выполнение ремонтных работ, выполняемых хозяйственным способом, составляются главным специалистом администрации МО "Удорский район" по строительству, капитальному ремонту и техническому надзору.
2.4. Вся сметная документация на текущий ремонт объектов социальной сферы утверждается главой МО "Удорский район".
2.5. До начала ремонтных работ составляются муниципальные контракты на выполнение подрядных работ, в которых установлены объемы и стоимость подлежащих к выполнению работ (услуг) и порядок их оплаты, а также ответственность сторон по обеспечению обязательств.
2.6. Заказчиками по текущему ремонту объектов социальной сферы являются администрации сел и поселков с подчиненными им территориями муниципального образования "Удорский район", отделы администрации МО "Удорский район", МУ "Удорская ЦРБ" (далее - Заказчик).
III. Порядок финансирования расходов
по капитальному и текущему ремонту
3.1. Финансирование расходов по капитальному и текущему ремонту объектов социальной сферы осуществляется за счет средств местного бюджета МО "Удорский район" путем перечисления средств Финансовым управлением Министерства финансов Республики Коми в Удорском районе (далее именуется Финуправление МФ РК в Удорском районе) администрациям сел и поселков с подчиненными им территориями муниципального образования "Удорский район", отделам администрации МО "Удорский район", МУ "Удорская ЦРБ" (далее именуются бюджетополучатели) в соответствии с поквартальной разбивкой, предусмотренной сводной росписью бюджета МО "Удорский район" и заявкой заказчика.
3.2. Финуправление МФ РК в Удорском районе предоставляет в Отделение по Удорскому району Управления федерального казначейства по Республике Коми (далее именуется Отделение федерального казначейства) реестры, составленные в разрезе кодов бюджетной классификации с указанием назначения расходов и направления расходования данных средств, на основании которых эти средства зачисляются на лицевой счет заказчика, открытый в Отделении федерального казначейства.
3.3. Перечисление денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в Отделении федерального казначейства, за выполненные работы производится на основании следующих документов:
а) договора (муниципального контракта) на выполнение подрядных работ, в которых установлены объемы и стоимость подлежащих к выполнению работ (услуг) и порядок их оплаты, а также ответственность сторон по обеспечению обязательств, согласно приложениям № 2 - 3;
б) сметы (сметные расчеты) на выполнение подрядных работ (услуг), составленные главным специалистом по администрации МО "Удорский район" согласно приложениям № 4 - 5;
в) справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленные главным специалистом администрации МО "Удорский район" по строительству, капитальному ремонту и техническому надзору по форме (КС-3) согласно приложению № 8;
г) акта приемки выполненных работ (услуг), проверенного главным специалистом по строительству, капитальному ремонту и техническому надзору по форме (КС-2) согласно приложениям № 6 - 7;
д) счета-фактуры, выставленные подрядными организациями;
е) акт приемки в эксплуатации объектов после капитального ремонта комиссией, назначенной распоряжением главы администрации МО "Удорский район" согласно приложениям № 9 - 10.
IV. Порядок расчетов, контроль по использованию средств,
предъявленных на капитальный и текущий ремонт
4.1. При финансировании расходов возможно перечисление подрядным организациям авансовых платежей на выполнение работ (услуг) в размере 30% от сметной стоимости работ (услуг), если это предусмотрено условиями договора на выполнение подрядных работ. Авансовые платежи направляются на приобретение материалов, необходимых для проведения подрядных работ. Перечисление авансовых платежей осуществляется на основании следующих документов:
а) договора (муниципального контракта) на выполнение подрядных работ, в которых установлены объемы и стоимость подлежащих к выполнению работ (услуг) и порядок их оплаты, а также ответственность сторон по обеспечению обязательств;
б) сметы (сметные расчеты) на выполнение подрядных работ (услуг), составленные главным специалистом администрации МО "Удорский район" по строительству, капитальному ремонту и техническому надзору, утвержденные главой администрации МО "Удорский район";
в) счета, выставленные подрядными организациями.
4.2. Перечисление средств подрядным организациям осуществляется в 10-дневный срок со дня выставления счетов-фактур вместе с документами, предусмотренными п. 3.3 настоящего Положения.
4.3. Расчеты за выполненные подрядчиками работы производятся при подписании актов выполненных работ по форме КС-2 главным специалистом отдела промышленности, капитального строительства и муниципального хозяйства администрации МР "Удорский", прошедшим профессиональную аттестацию в ГУ Коми Республиканский центр по информации и индексации в строительстве.
(п. 4.3 в ред. Постановления главы муниципального района "Удорский" от 10.09.2007 № 391)
4.4. Заказчики несут ответственность в соответствии с законодательством за целевое и эффективное использование выделенных средств.
4.5. Главный специалист по строительству, капитальному ремонту и техническому надзору администрации МО "Удорский район":
- обеспечивает осуществление строительного контроля объектов;
- проверку обоснованности цен, сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядчиками;
- обеспечивает своевременное предъявление подрядчикам претензий в письменном виде за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств.
4.6. Если проектно-сметной документацией предусмотрена сумма ремонтных работ на 2500 минимальных размеров оплаты труда, размещение заказа осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Положением о муниципальном заказе МО "Удорский район", утвержденного решением Совета МО "Удорский район" от 07.09.2004 № 12-9-10.
4.7. Контроль за целевым использованием полученных средств осуществляют отделы администрации МО "Удорский район" и Финуправление МФ РК в Удорском районе.
4.8. Комиссия по приемке в эксплуатацию после капремонта объектов социальной сферы утверждается постановлением главы муниципального образования "Удорский район".
Приложение № 1
к Положению
о порядке организации,
проведения и финансирования
капитального и текущего ремонта
объектов социальной сферы
из бюджета МО "Удорский район"
УТВЕРЖДАЮ
глава администрации
МО "Удорский район"
________ В.Е.Федоров
"__" ____________ 2005 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов социальной сферы, назначенных на капитальный
ремонт на _________ год по МО "Удорский район"
Приложение № 2
к Положению
о порядке организации,
проведения и финансирования
капитального и текущего ремонта
объектов социальной сферы
из бюджета МО "Удорский район"
Договор № __
подряда на производство работ по капитальному
ремонту объектов социальной сферы
с. ____________________ "__" ________________ 2005 г.
Администрация, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации ____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Основание для заключения договора
1.1. Основанием для заключения договора является протокол заседания комиссии по проведению открытого конкурса _______________________________________________.
2. Предмет договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по проведению ремонтных работ _______________________________________.
2.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы, упомянутые в п. 2.1 настоящего договора, собственными силами и(или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и проектной документацией.
2.3. Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.4. Все обусловленные настоящим договором работы должны быть закончены к "__" ______________ 200_ г. (при отсутствии двустороннего письменного дополнительного соглашения о переносе срока сдачи объекта капитального ремонта) и сданы Заказчику по акту приемки объекта в эксплуатацию после выполнения работ.
3. Стоимость работ и условия платежа
3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании утвержденной сметы с учетом результатов конкурса (протокол __ от ________ 200_ года) и составляет _____________________________.
3.2. Указанная в п. 3.1 стоимость работ является твердой договорной и изменению не подлежит, кроме случаев выявления необходимости выполнения не учтенных проектом дополнительных объемов работ, согласованных с главным распорядителем средств.
3.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (оформленным письменно), оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
3.4. Взаиморасчеты за выполненные объемы работ осуществляются по акту формы КС-2.
3.5. Исключением в увеличении стоимости и сроков выполнения капитального ремонта или одного из этих параметров могут быть форс-мажорные обстоятельства.
3.6. Оплата производится за фактически выполненные и принятые объемы работ.
3.7. Заказчик до начала работ перечисляет на расчетный счет Подрядчику денежные средства в размере 30% от стоимости работ, определенных п. 3.1 настоящего договора, в течение 10 банковских дней со дня подписания договора для начала выполнения Подрядчиком работ.
4. Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.
Обязательства Заказчика
4.1. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
4.2. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику.
4.3. В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан не позднее 45 дней до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику. Изменения оформляются дополнительным соглашением.
4.4. Оплатить Подрядчику стоимость работ, предусмотренных п. 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором на основании справок формы Ф-3, предоставляемых Подрядчиком ежемесячно.
Обязательства Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьей 3 настоящего договора, обязуется:
4.5. Выполнить все работы в объемы и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать Заказчику работы в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
4.6. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.
4.7. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.
4.8. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.
4.9. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.
4.10. Нести всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.
4.11. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также установить освещение.
4.12. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
4.13. Осуществить страхование строительных рисков.
4.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной площадки.
4.15. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию завершенного ремонтом объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.
4.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.
5. Сроки выполнения работ
5.1. Работы по настоящему договору Подрядчик должен начать производить и завершить в соответствии с согласованным графиком производства работ, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору.
5.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в пункте 2 настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения капитального ремонта.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденными компетентными государственными органами, или по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
6.2. Срок выполнения обязательства по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры надо принять для продолжения или прекращения капитального ремонта.
7. Производство работ
7.1. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
7.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При выполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
7.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом работ или записями Подрядчиками, то он излагает свое мнение в журнале.
Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.4. Заказчик назначает своего представителя на объекте капитального ремонта, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль над их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.
8. Приемка объекта после завершения капитального ремонта
8.1. Приемка объекта после завершения капитального ремонта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.
8.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта после капитального ремонта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
8.3. Приемка объекта производится в течение пяти дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.
9. Гарантии
9.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполненных всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 2 года с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после капитального ремонта.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не менее чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
10. Арбитраж
Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд в порядке, установленном законодательством РФ.
11. Имущественная сторона сторон
При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% сметной стоимости ремонтно-строительных работ за каждый день просрочки, но не менее одного месяца.
При неисполнении устранения дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению дефектов плюс штраф за неисполнение.
Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего за собой увеличение сроков окончания капитального ремонта более чем за 2 недели;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
13. Особые условия
13.1. Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
13.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
13.3. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
Срок окончания настоящего договора ____________ года.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Приложение № 3
к Положению
о порядке организации,
проведения и финансирования
капитального и текущего ремонта
объектов социальной сферы
из бюджета МО "Удорский район"
ДОГОВОР
ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
"__" ___________ 200_ г.
___________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации, учреждения)
Именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________________
(Устава, положения, доверенности)
именуемом в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск работу
следующего содержания _____________________________________________________
1.2. В соответствии с Гражданским кодексом РФ Подрядчик обязуется выполнить
работу, указанную в п. 1.1 настоящего договора, из своего материала и
своими средствами (а гражданин - своим трудом).
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу,
указанную в п. 1.1 настоящего договора.
1.4. При выполнении работы Подрядчик принимает на себя обязательство не
раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятым в выполнении
работы, характер и объемы выполняемой работы.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Выполненная работа в соответствии с п. 1.1 настоящего договора
оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Подрядчиком. Стоимость
работы по настоящему договору устанавливается в сумме _____________________
2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к
оплате после подписания сторонами акта приема-передачи работы.
2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и принятую к
оплате работу в ________ срок со дня подписания акта приема-передачи работ.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор подряда вступает в силу со дня его подписания
Заказчиком и Подрядчиком.
3.2. Настоящий договор заключен на срок до ____________. В случае, если
Подрядчик не передаст Заказчику выполненную работу в указанный срок,
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
3.3. При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время до
окончания работы отказаться от договора, выплатив Подрядчику вознаграждение
за выполненную часть работы и возместив ему убытки, причиненные
расторжением договора, с зачетом того, что подрядчик сберег вследствие
расторжения договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере _____________ % от суммы договора и пеню из расчета ____ % от суммы
договора за каждый день просрочки.
5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
5.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
сторон.
5.4. В случае невозможности разрешения сторон путем переговоров стороны
после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного
урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный суд
___________________________________________________________________________
(местонахождение арбитражного суда)
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ________________________
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
с одной стороны, и ________________________________________________________
представитель Подрядчика, с другой стороны, составили настоящий акт в том,
что согласно указанному договору за период с _______ по _________ Подрядчик
выполнил, а Заказчик принял следующие работы ______________________________
(краткое описание выполненных
работ)
на общую стоимость ________________________________________________________
выполнение работы удовлетворяет условиям договора.
Настоящий акт является основанием для платежа вознаграждения Подрядчику.
Работу сдал Работу принял
Подрядчик от Заказчика
________________ ___________________
Приложение № 4
к Положению
о порядке организации,
проведения и финансирования
капитального и текущего ремонта
объектов социальной сферы
из бюджета МО "Удорский район"
ФОРМА № 4
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на ___________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
ОБЪЕКТ _________________________________________
ЗАКАЗЧИК _______________________________________
ПОДРЯДЧИК ______________________________________
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ______________________________
----T----------T-----------------------T---------T----------T-------------¬
¦ № ¦ Шифр, ¦ Наименование работ и ¦ Единица ¦Количество¦ Стоимость, ¦
¦п/п¦ номера ¦ затрат ¦измерения¦ ¦ руб. ¦
¦ ¦нормативов¦ ¦ ¦ +-------T-----+
¦ ¦и ресурсов¦ ¦ ¦ ¦единицы¦общая¦
¦ ¦ и коды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+-----------------------+---------+----------+-------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+----------+-----------------------+---------+----------+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------+-----------------------+---------+----------+-------+------
Приложение № 5
к Положению
о порядке организации,
проведения и финансирования
капитального и текущего ремонта
объектов социальной сферы
из бюджета МО "Удорский район"
ФОРМА № 4
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на ___________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
ОБЪЕКТ _________________________________________
ЗАКАЗЧИК _______________________________________
ПОДРЯДЧИК ______________________________________
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ______________________________
----T----------T-----------------------T---------T----------T-------------¬
¦ № ¦ Шифр, ¦ Наименование работ и ¦ Единица ¦Количество¦ Стоимость, ¦
¦п/п¦ номера ¦ затрат ¦измерения¦ ¦ руб. ¦
¦ ¦нормативов¦ ¦ ¦ +-------T-----+
¦ ¦и ресурсов¦ ¦ ¦ ¦единицы¦общая¦
¦ ¦ и коды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+-----------------------+---------+----------+-------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+----------+-----------------------+---------+----------+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------+-----------------------+---------+----------+-------+------
Приложение № 6
к Положению
о порядке организации,
проведения и финансирования
капитального и текущего ремонта
объектов социальной сферы
из бюджета МО "Удорский район"
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 11.11.99 № 100
---------------¬
¦ Код ¦
+--------------+
Форма по ОКУД ¦ 322005 ¦
+--------------+
Инвестор ______________________________________ по ОКПО ¦ ¦
(организация, адрес, телефон, факс) +--------------+
Заказчик ______________________________________ по ОКПО ¦ ¦
(организация, адрес, телефон, факс) ¦ ¦
+--------------+
Подрядчик _____________________________________ по ОКПО ¦ ¦
(организация, адрес, телефон, факс) ¦ ¦
+--------------+
Стройка _______________________________________________ ¦ ¦
(наименование, адрес) +--------------+
Объект ________________________________________________ ¦ ¦
(наименование) +--------------+
Вид деятельности по ОКПД ¦ ¦
------+--------------+
Договор подряда ¦номер¦ ¦
+-----+--------------+
¦ дата¦ ¦
L-----+--------------+
вид операции ¦ ¦
L---------------
----------T-----------T---------------¬
¦ Номер ¦ Дата ¦Отчетный период¦
¦документа¦составления+-------T-------+
¦ ¦ ¦ с ¦ по ¦
L---------+-----------+-------+-------+
¦ ¦ ¦
АКТ L-------+--------
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) ________________________________________________ руб.
Приложение № 7
к Положению
о порядке организации,
проведения и финансирования
капитального и текущего ремонта
объектов социальной сферы
из бюджета МО "Удорский район"
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 11.11.99 № 100
---------------¬
¦ Код ¦
+--------------+
Форма по ОКУД ¦ 322005 ¦
+--------------+
Инвестор ______________________________________ по ОКПО ¦ ¦
(организация, адрес, телефон, факс) +--------------+
Заказчик ______________________________________ по ОКПО ¦ ¦
(организация, адрес, телефон, факс) ¦ ¦
+--------------+
Подрядчик _____________________________________ по ОКПО ¦ ¦
(организация, адрес, телефон, факс) ¦ ¦
+--------------+
Стройка _______________________________________________ ¦ ¦
(наименование, адрес) +--------------+
Объект ________________________________________________ ¦ ¦
(наименование) +--------------+
Вид деятельности по ОКПД ¦ ¦
------+--------------+
Договор подряда ¦номер¦ ¦
+-----+--------------+
¦ дата¦ ¦
L-----+--------------+
вид операции ¦ ¦
L---------------
----------T-----------T---------------¬
¦ Номер ¦ Дата ¦Отчетный период¦
¦документа¦составления+-------T-------+
¦ ¦ ¦ с ¦ по ¦
L---------+-----------+-------+-------+
¦ ¦ ¦
АКТ L-------+--------
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость (при выполнении работ хозспособом)
________________________________________________ руб.
Приложение № 8
к Положению
о порядке организации,
проведения и финансирования
капитального и текущего ремонта
объектов социальной сферы
из бюджета МО "Удорский район"
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
---------------¬
¦ Код ¦
+--------------+
Форма по ОКУД ¦ 0322001 ¦
+--------------+
Инвестор ______________________________________ по ОКПО ¦ ¦
(организация, адрес, телефон, факс) +--------------+
Заказчик (Генподрядчик) _______________________ по ОКПО ¦ ¦
(организация, адрес, ¦ ¦
телефон, факс) +--------------+
Подрядчик (Субподрядчик) ______________________ по ОКПО ¦ ¦
(организация, адрес, ¦ ¦
телефон, факс) +--------------+
Стройка _______________________________________ по ОКПО ¦ ¦
(наименование, адрес) +--------------+
Вид деятельности по ОКДП ¦ ¦
------+--------------+
Договор подряда (контракт) ¦номер¦ ¦
+-----+----T----T----+
¦ дата¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----+----+----+
Вид операции ¦ ¦
L---------------
----------T-----------¬----------------¬
¦ Номер ¦ Дата ¦¦Отчетный период¦
¦документа¦составления¦+-------T-------+
¦ ¦ ¦¦ с ¦ по ¦
+---------+-----------++-------+-------+
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
СПРАВКА L---------+------------L-------+--------
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
--------T-----------------------------T-----T-----------------------------¬
¦ Номер ¦ Наименование пусковых ¦Код ¦ Стоимость выполненных работ ¦
¦ по ¦комплексов, этапов, объектов,¦ ¦ и затрат, руб. ¦
¦порядку¦ видов выполненных работ, ¦ +-----------T--------T--------+
¦ ¦ оборудования, затрат ¦ ¦ с начала ¦с начала¦ в том ¦
¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ года ¦числе за¦
¦ ¦ ¦ ¦ работ ¦ ¦отчетный¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦Всего работ и затрат, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включаемых в стоимость работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+-----------------------------+-----+-----------+--------+--------+
Итого ¦ ¦
+--------+
Сумма НДС ¦ ¦
+--------+
Всего с учетом НДС ¦ ¦
L---------
Приложение № 9
к Положению
о порядке организации,
проведения и финансирования
капитального и текущего ремонта
объектов социальной сферы
из бюджета МО "Удорский район"
АКТ
Приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного
капитальным ремонтом объекта социальной сферы
Приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением
и др.) ____________________________________________________________________
Наименование органа, назначившего комиссию
от "__" _____________ г. № __ установила:
1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке
___________________________________________________________________________
наименование объекта и вид строительства
2. В строительстве принимали участие:
___________________________________________________________________________
наименование подрядной организации
3. Сметная стоимость объема товарной продукции по капитальному
ремонту _______ руб.
В т.ч. стоимость возвратных материалов и оборудования, полученных от
разборки конструкций ___________ тыс. руб., указанная в смете, и ранее
оплаченных работ ___________ тыс. руб.
К оплате за вычетом ранее оплаченных работ и возвратных сумм всего
___________ руб.
Срок ввода в эксплуатацию после ремонта по плану - ____________________
Фактически - _________________________
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Предъявленный к приемке законченный капитальным ремонтом объект социальной
сферы _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим,
экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным
стандартам и вводится в эксплуатацию.
Председатель комиссии:
___________________________________________________________________________
Должность подпись расшифровка подписи
Члены комиссии
Подрядная организация
___________________________________________________________________________
Должность подпись расшифровка подписи
органов государственного санитарно-
эпидемиологического надзора
___________________________________________________________________________
должность подпись расшифровка подписи
органов государственного
пожарного надзора
___________________________________________________________________________
должность подпись расшифровка подписи
___________________________________________________________________________
должность подпись расшифровка подписи
других заинтересованных органов
и организаций
___________________________________________________________________________
должность подпись расшифровка подписи
___________________________________________________________________________
должность подпись расшифровка подписи
___________________________________________________________________________
должность подпись расшифровка подписи
Приложение № 10
к Положению
о порядке организации,
проведения и финансирования
капитального и текущего ремонта
объектов социальной сферы
из бюджета МО "Удорский район"
АКТ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) -
1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке -
2. В текущем ремонте принимали участие -
3. Сметная стоимость объема работ по текущему ремонту составила - ... рублей.
К оплате за вычетом ранее оплаченных работ и возвратных сумм всего - ... рублей.
Срок ввода в эксплуатацию после текущего ремонта по плану
Фактически -
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Предъявленный к приемке -
выполнен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими, экологическими, пожарными, строительными нормами и правилами и государственными стандартами и вводится в действие.
Председатель комиссии
Члены комиссии
Приложение № 11
к Положению
о порядке организации,
проведения и финансирования
капитального и текущего ремонта
объектов социальной сферы
из бюджета МО "Удорский район"
ПЕРЕЧЕНЬ
основных документов, предъявляемых государственной
комиссии по приемке объектов после капитального ремонта
___________________________________________________________________________
наименование Заказчика
___________________________________________________________________________
наименование Подрядчика
___________________________________________________________________________
наименование и адрес объекта
-----T--------------------------------------------T------------T----------¬
¦№ пп¦ Наименование документов ¦ Дата ¦Примечание¦
¦ ¦ ¦составления ¦ ¦
+----+--------------------------------------------+------------+----------+
¦ 1 ¦Перечень объектов социальной сферы,¦ ¦ ¦
¦ ¦назначенных на капитальный ремонт ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------+------------+----------+
¦ 2 ¦Договор подряда на производство работ по¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальному ремонту объектов соцсферы ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------+------------+----------+
¦ 3 ¦Договор подряда на выполнение работ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оказание услуг) при хозяйственном способе ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------+------------+----------+
¦ 4 ¦Локальная смета для работ, выполняемых¦ ¦ ¦
¦ ¦подрядным способом ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------+------------+----------+
¦ 5 ¦Локальная смета для работ, выполняемых¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственным способом ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------+------------+----------+
¦ 6 ¦Акт приемки выполненных работ для работ,¦ ¦ ¦
¦ ¦выполняемых подрядным способом ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------+------------+----------+
¦ 7 ¦Акт приемки выполненных работ для работ,¦ ¦ ¦
¦ ¦выполняемых хозяйственным способом ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------+------------+----------+
¦ 8 ¦Справка стоимости выполненных работ и¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат, форма № КС-3 ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------+------------+----------+
¦ 9 ¦Акт приемочной комиссии о приемке в¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатацию законченного капитальным¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонтом объекта социальной сферы ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------+------------+----------+
¦ 10 ¦Акт о приемке в эксплуатацию после текущего¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонта ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------+------------+----------+
¦ 11 ¦Письменное извещение Подрядчика о готовности¦ ¦ ¦
¦ ¦объекта после проведения капитального¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонта ¦ ¦ ¦
L----+--------------------------------------------+------------+-----------
